.1 Definitii

In Conditiile de Contract ("prezentele Conditii"), care includ Conditiile Speciale si prezentele Conditii Generale, urmatoarele cuvinte si expresii vor avea semnificatia specificata. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.

"Contract" inseamna Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Oferta, prezentele Conditii, Specificatiile, Plansele, Listele si celelalte documente (daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de Acceptare.

"Acord Contractual" inseamna acordul contractual (daca exista) la care se face referire in Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual].

"Scrisoare de Acceptare" inseamna scrisoarea de acceptare oficiala a Scrisorii de Oferta, semnata de catre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Parti, semnate de acestea. Daca nu exista o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" inseamna Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data semnarii Acordului Contractual.

"Scrisoare de Oferta" inseamna documentul intitulat scrisoare de oferta, care a fost completat de catre Antreprenor si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata Beneficiarului.

"Specificatii" inseamna documentul intitulat specificatii, asa cum este inclus in Contract, si orice modificari sau adaugiri ale specificatiilor in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document indica in mod precis caracteristicile Lucrarilor.

"Planse" inseamna plansele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract, precum si orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile Contractului.

"Liste"  inseamna documentul (documentele) intitulat(e) liste, completate de catre Antreprenor si transmise impreuna cu Scrisoarea de Oferta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si / sau preturi.

"Oferta" inseamna Scrisoarea de Oferta si toate celelaltedocumente incluse in Contract, pe care Antreprenorul le-a depus impreuna cu Scrisoarea de Oferta.

"Anexa la Oferta" inseamna formularele completate, intitulate anexa la oferta, care sunt anexate la Scrisoarea de Oferta si fac parte din aceasta.

"Liste de Cantitati" si "Liste de Lucrari in Regie" inseamna documentele numite astfel (daca exista), care sunt cuprinse in Liste.

"Parte" inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul.

"Beneficiar" inseamna persoana numita ca beneficiar in Anexa la Oferta si succesorii legali ai acestei persoane.

"Antreprenor" inseamna persoana (persoanele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei persoane.

"Inginer" inseamna persoana desemnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer in scopurile Contractului si care este nominalizata in Anexa la Oferta, sau alta persoana desemnata uneori de catre Beneficiar si notificata Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Inlocuirea Inginerului].

"Reprezentantul Antreprenorului" inseamna persoana numita de catre Antreprenor in Contract sau desemnata din cand in cand de catre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza in numele Antreprenorului.

"Personalul Beneficiarului" inseamna Inginerul, asistentii la care se face referire in Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de catre Inginer] si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

"Personalul Antreprenorului" inseamna Reprezentantul Antreprenorului si intregul personal pe care Antreprenorul il foloseste pe Santier, care poate include personalul, forta de munca, alti angajati ai Antreprenorului, ai fiecarui Subantreprenor, si orice alt personal care asista Antreprenorul la executia Lucrarilor.

"Subantreprenorul" inseamna orice persoana numita in Contract subantreprenor, sau orice persoana desemnata ca subantreprenor pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai acestor persoane.

"CSL" inseamna o persoana sau trei persoane numite astfel in Contract, sau alta(e) persoana(e) desemnata(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Solutionare a Litigiilor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Esecul numirii Comisiei de Solutionare a Litigiilor].

"FIDIC" inseamna Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils, federatia internationala a inginerilor consultanti.

"Data de Referinta" inseamna data anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de depunere a Ofertei.

"Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data notificata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor].

"Durata de Executie" inseamna timpul pentru terminarea Lucrarilor sau a unui Sector (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie], dupa cum este specificat in Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor.

"Teste la Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract sau sunt convenite de ambele Parti, sau dispuse ca Modificari si care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] inainte ca Lucrarile sau un Sector (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar.

"Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar].

"Teste dupa Terminare" inseamna testele (daca exista) care sunt specificate in Contract si care sunt efectuate in conformitate cu prevederile Conditiilor Speciale dupa ce Lucrarile sau un Sector (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.

"Perioada de Notificare a Defectelor" inseamna perioada de notificare a defectelor aparute la Lucrari sau Sectoare (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectelor], dupa cum este specificat in Anexa la Oferta (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor], calculata de la data la care Lucrarile sau Sectoarele sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor].

"Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Receptie Finala].

"Zi" inseamna o zi calendaristica si "an" inseamna 365 de zile.

"Valoarea de Contract Acceptata" inseamna valoarea acceptata in Scrisoarea de Acceptare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.

"Pretul Contractului" inseamna pretul definit in Sub-Clauza 14.1 [Pretul Contractului] si include ajustarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.

"Cost" inseamna toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza a fi suportate) in mod rezonabil de catre Antreprenor, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuieli indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

"Certificat Final de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plata].

"Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiei Finale de Lucrari].

"Moneda Straina" inseamna o moneda in care se plateste partial (sau integral) Pretul Contractului, dar nu Moneda Locala.

"Certificat Interimar de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], altul decat Certificatul Final de Plata.

"Moneda Locala" inseamna moneda Tarii.

"Certificat de Plata" inseamna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile].

"Provizion" inseamna o suma (daca exista) care este specificata in Contract ca provizion pentru executia oricarei parti a Lucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Provizioane].

"Sume Retinute" inseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] si le plateste potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Retinute].

"Situatie de Lucrari" inseamna situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor ca parte a unei solicitari potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], pentru emiterea unui certificat de plata.

"Utilajele Antreprenorului" inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defecte. Sunt excluse Lucrarile Provizorii, Utilajele Beneficiarului (daca exista), Echipamentele, Materialele si altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrarile Permanente.

"Bunuri" inseamna Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz.

"Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrarile Permanente, inclusiv simpla furnizare de materiale (daca este cazul), care vor fi furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

"Lucrarile Permanente" inseamna lucrarile permanente ce trebuie executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

"Echipamente" inseamna aparatele, masinile si vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrarile Permanente.

"Sector" inseamna o parte din Lucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca exista).

"Lucrari Provizorii" inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului), necesare pe Santier pentru executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defecte.

"Lucrari" inseamna Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii sau una dintre acestea, dupa caz.

"Documentele Antreprenorului" inseamna toate notele de calcul, programele informatice si alt software, planse, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor Contractului.

"Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde vor fi executate Lucrarile Permanente.

"Utilajele Beneficiarului" inseamna toate aparatele, masinile si vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia Lucrarilor, dupa cum este indicat in Specificatii, dar nu includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.

"Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora].

"Legi" inseamna toata legislatia nationala (sau ale Statului), decretele, ordonantele si alte legi, reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.

"Garantie de Buna Executie" inseamna garantia (sau garantiile, daca exista) constituita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie].

"Santier" inseamna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri specificate in Contract ca fiind parte componenta a Santierului.

"Imprevizibil" inseamna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un antreprenor cu experienta, pana la data depunerii Ofertei.

"Modificare" inseamna orice schimbare a Lucrarilor, care se dispune sau se aproba ca si modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Ajustari].

1.2 Interpretare

In Contract, cu exceptia situatiilor in care contextul cere altfel:

(a) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;

(b) cuvintele care indica singularul includ si pluralul, iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul;

(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" impun ca acel acord sa fie inregistrat in scris, si

(d) "scris" sau "in scris" inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, si care rezulta intr-o inregistrare permanenta.

Cuvintele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate in considerare in interpretarea prezentelor Conditii.

1.3 Comunicari

Ori de cate ori prezentele Conditii prevad transmiterea sau emiterea unor aprobari, certificate, consimtaminte, hotarari, instiintari sau solicitari, aceste comunicari:

(a) se vor face in scris si livrate direct (cu confirmare de primire), trimise prin posta sau curier, sau transmise folosind orice sistem de transmitere electronica acceptat, dupa cum este specificat in Anexa la Oferta; si

(b) vor fi livrate, trimise sau transmise la adresa de contact a destinatarului dupa cum este specificata in Anexa la Oferta. Totusi:

(i) daca destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, comunicarile vor fi livrate in consecinta, iar

(ii) daca destinatarul nu a specificat o alta adresa atunci cand solicita o aprobare sau un consimtamant, raspunsul poate fi trimis la adresa de la care s-a emis solicitarea.

Aprobarile, certificatele, consimtamintele si hotararile nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va trimite o copie si celeilalte Parti. Cand se transmite o instiintare unei Parti, de catre cealalta Parte sau de catre Inginer, trebuie trimisa o copie si Inginerului sau celeilalte Parti, dupa caz.

Legea si limba

Contractul va fi guvernat de legea tarii (sau a altei jurisdictii) specificata in Anexa la Oferta.

Daca exista versiuni ale oricarei parti din Contract scrise in mai mult de o limba, va prevala versiunea in limba de referinta specificata in Anexa la Oferta.

Limba folosita pentru comunicare va fi cea specificata in Anexa la Oferta. Daca nu se specifica nicio limba in Anexa la Oferta, limba folosita pentru comunicari va fi limba in care este scris Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

Prioritatea documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi in conformitate cu urmatoarea ordine:

a) Acordul Contractual (daca exista);

b) Scrisoarea de Acceptare;

c) Scrisoarea de Oferta;

d) Conditiile Speciale;

e) Prezentele Conditii Generale;

f) Specificatiile;

g) Plansele, si

h) Listele si orice alte documente care fac parte din Contract.

In caz de ambiguitate sau discrepante ale documentelor, Inginerul trebuie sa emita toate clarificarile sau dispozitiile necesare.

Acordul Contractual

Daca nu s-a convenit altfel, Partile vor incheia un Acord Contractual in termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare de catre Antreprenor. Acordul Contractual va fi bazat pe forma anexata la Conditiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau alte cheltuieli similare (daca exista) impuse de lege in legatura cu incheierea Acordului Contractual vor fi suportate de Beneficiar.

1.7 Cesiune

Nicio Parte nu va cesiona o parte sau intregul Contract, sau orice beneficiu sau orice alt drept in cadrul sau asupra Contractului. Totusi, oricare dintre Parti:

(a) poate cesiona o parte sau intregul Contract cu acordul prealabil al celeilalte Parti si numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti, si

(b) poate, cu titlu de garantie constituita in favoarea unei banci sau a unei institutii financiare, cesiona dreptul sau la orice suma datorata, sau ce va deveni datorata, potrivit prevederilor Contractului.

1.8 Pastrarea si furnizarea documentelor

Specificatiile si Plansele se vor afla in custodia si in grija Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, doua copii ale Contractului si ale fiecarei Planse ulterioare vor fi transmise Antreprenorului, care poate face sau solicita si alte copii, pe cheltuiala sa.

Fiecare dintre Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si in grija Antreprenorului, pana la preluarea acestora de catre Beneficiar. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va pastra pe Santier o copie a Contractului, a publicatiilor mentionate in Specificatii, a Documentelor Antreprenorului (daca exista), a Planselor, a Modificarilor si a altor comunicari purtate potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente in orice moment rezonabil.

Daca o Parte ia cunostinta despre o eroare sau un defect de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, aceasta Parte va transmite cu promptitudine celeilalte Parti o instiintare cu privire la acest defect sau eroare.

1.9 Intarzieri in transmiterea Planselor sau dispozitiilor

Antreprenorul va instiinta Inginerul de fiecare data cand exista posibilitatea ca Lucrarile sa fie intarziate sau obstructionate, daca o plansa sau o dispozitie necesare nu sunt eliberate Antreprenorului intr-un anumit interval de timp, care trebuie sa fie rezonabil. Instiintarea va include detalii referitoare la plansa sau dispozitie necesare, detalii privind motivul pentru care si termenul la care acestea ar trebui emise, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierii sau obstructionarii care pot aparea ca urmare a neprimirii la timp a plansei sau dispozitiei.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a esecului Inginerului de a furniza plansa sau dispozitia notificate, intr-un interval de timp rezonabil si specificat in instiintarea cu detalii justificative, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare aditionala si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari aditionale, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

Daca si in masura in care esecul Inginerului a fost cauzat, totusi, de orice eroare sau intarziere a Antreprenorului, inclusiv o eroare in oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o intarziere in transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi indreptatit la respectiva prelungire a perioadei de executie, la costuri suplimentare sau profit.

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar

In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si altor documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau in numele acestuia).

Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda Beneficiarului o licenta permanenta, transferabila, neexclusiva, scutita de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv pentru efectuarea de modificari si folosirea acestora. Aceasta licenta:

(a) va fi valabila pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarilor.

(b) va conferi oricarei persoane care se afla in posesia licita a unei parti relevante a Lucrarilor, sa copieze, sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii, exploatarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si

(c) in cazul Documentelor Antreprenorului care se gasesc sub forma unor programe informatice sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice calculator de pe Santier sau alte locuri prevazute in Contract, inclusiv inlocuirea oricaror calculatoare furnizate de catre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de Antreprenor (sau in numele acestuia) nu vor fi, fara consimtamantul Antreprenorului, folosite, copiate sau transmise unei terte parti de catre Beneficiar (sau in numele acestuia), in alte scopuri decat cele permise in prezenta Sub-Clauza.

1.11 Utilizarea documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor

In relatia dintre Parti, Beneficiarul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Specificatiilor, Planselor si altor documente elaborate de Beneficiar (sau in numele lui). Antreprenorul poate, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sa ii fie transmise aceste documente in scopurile Contractului. Acestea, fara consimtamantul Beneficiarului, nu vor putea fi copiate, folosite sau comunicate unei terte parti de catre Antreprenor, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

1.12 Informatii confidentiale

Antreprenorul va divulga toate informatiile confidentiale sau de alta natura pe care Inginerul le poate solicita in mod rezonabil pentru a verifica daca Antreprenorul respecta prevederile Contractului.

1.13 Respectarea legilor

In implementarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau trebuie sa obtina) certificatele de urbanism, autorizatiile de construire sau alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte autorizatii descrise in Specificatii ca fiind obtinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este afectat de nicio consecinta datorata esecului obtinerii acestor autorizatii; si

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si tarifele si va obtine toate autorizatiile, permisele si aprobarile, in conformitate cu Legile, pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defecte; Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este afectat de nicio consecinta datorata neindeplinirii acestor obligatii.

1.14 Responsabilitate solidara si indivizibila

Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legii aplicabile) o asociere, consortiu sau alta grupare de doua sau mai multe persoane:

(a) aceste persoane vor fi responsabile solidar si indivizibil fata de Beneficiar pentru executarea Contractului;

(b) aceste persoane vor instiinta Beneficiarul cu privire la identitatea liderului lor, care va avea autoritatea de a-si asuma obligatii in numele si pe seama Antreprenorului si a fiecareia dintre aceste persoane; si

(c) Antreprenorul nu isi va modifica componenta sau statutul legal, fara consimtamantul prealabil al Beneficiarului.

2.1 Dreptul de acces pe Santier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la toate partile Santierului si posesiunea lor, in termenul (sau termenele) specificat(e) in Anexa la Oferta. Acest drept si aceasta posesiune pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. Daca potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa acorde (Antreprenorului) posesiunea unor fundatii, structuri, echipamente sau mijloace de acces, Beneficiarul va trebui sa actioneze astfel la termenul si in conditiile indicate in Specificatii. Totusi, Beneficiarul poate refuza sa acorde dreptul de acces sau posesiunea pana la primirea Garantiei de Buna Executie.

Daca niciun astfel de termen nu este specificat in Anexa la Oferta, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si posesiunea lui la termene care sa permita Antreprenorului sa actioneze in conformitate cu programul transmis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de executie].

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a esecului Beneficiarului de a acorda acest drept de acces sau posesiune, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a)     prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)    plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

Totusi, daca si in masura in care esecul Beneficiarului a fost cauzat de orice eroare sau intarziere a Antreprenorului, inclusiv o eroare in oricare dintre Documentele Antreprenorului, sau o intarziere in transmiterea acestora, Antreprenorul nu va mai fi indreptatit la respectiva prelungire a perioadei de executie, la costuri suplimentare sau profit.

2.2 Autorizatii, permise sau aprobari

Beneficiarul (unde este in masura) va asigura Antreprenorului, la solicitarea acestuia, asistenta rezonabila:

(a) prin obtinerea de copii dupa Legile Tarii care sunt relevante in privinta Contractului dar care nu sunt disponibile in mod direct si usor, si

(b) pentru obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii, permise sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii:

(i) pe care Antreprenorul trebuie sa le obtina potrivit prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor],

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv proceduri vamale, si

(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului atunci cand sunt retrase de pe Santier.

2.3 Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti antreprenori ai Beneficiarului aflati pe Santier:

(a) sa coopereze la eforturile Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Cooperarea], si

(b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a), (b) si (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de siguranta] si potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.18 [Protectia mediului].

2.4 Aranjamentele financiare ale Beneficiarului

Beneficiarul va prezenta, in 28 de zile de la primirea oricarei solicitari din partea Antreprenorului, dovezile rezonabile prin care se arata ca au fost stabilite si sunt mentinute aranjamentele financiare care vor permite Beneficiarului sa plateasca Pretul Contractului (estimat pana la momentul respectiv) in conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile]. Daca Beneficiarul intentioneaza sa schimbe semnificativ aranjamentele sale financiare, acesta trebuie sa instiinteze Antreprenorul si sa prezinte detaliile necesare.

2.5 Reclamatiile Beneficiarului

Daca Beneficiarul se considera indreptatit la orice plata potrivit prevederilor oricarei Clauze din prezentele Conditii sau altfel in legatura cu Contractul si / sau la orice prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor, Beneficiarul sau Inginerul vor transmite Antreprenorului o instiintare si vor prezenta detaliile necesare. Totusi, instiintarea nu este necesara pentru plati datorate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, apa si gaz], potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului si materiale asigurate gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor.

Instiintarea va fi transmisa fara intarziere dupa ce Beneficiarul a luat cunostinta de evenimentul sau circumstantele care genereaza reclamatia. O instiintare legata de prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor trebuie sa fie transmisa inainte de expirarea acestei perioade.

Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza reclamatiei sau alta baza de fundamentare a acesteia si trebuie sa includa o justificare a sumei si / sau prelungirii la care Beneficiarul considera ca este indreptatit in legatura cu Contractul. In continuare, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari (i) suma (daca este cazul) pe care Beneficiarul este indreptatit sa o primeasca de la Antreprenor si / sau (ii) prelungirea (daca este cazul) Perioadei de Notificare a Defectelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor].

Aceasta suma poate fi inclusa in Pretul Contractului si in Certificatele de Plata ca o deducere. Beneficiarul nu este indreptatit sa compenseze sau sa faca o deducere dintr-o suma aprobata intr-un Certificat de Plata, sau sa emita o reclamatie impotriva Antreprenorului In alt mod decat in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

3.1 Indatoririle si autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini indatoririle care ii revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini indatoririle.

Inginerul nu are autoritatea de a amenda Contractul.

Inginerul va exercita autoritatea atribuita Inginerului conform celor specificate in, sau care rezulta in mod necesar din, Contract. Daca, pentru anumite atributii, Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-si exercita autoritatea, aceste cerinte vor fi specificate in Conditiile Speciale. Beneficiarul se obliga sa nu impuna alte constrangeri asupra autoritatii Inginerului, cu exceptia celor convenite cu Antreprenorul.

Totusi, de fiecare data cand Inginerul isi exercita o autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului, se va considera (pentru scopurile Contractului) ca aprobarea Beneficiarului a fost data.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in prezentele Conditii:

(a) de fiecare data cand isi indeplineste indatoririle sau isi exercita autoritatea, specificata in sau care rezulta in mod necesar din Contract, se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului;

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de orice indatoriri, obligatii sau raspunderi prevazute in Contract; si

(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, dispozitie, instiintare, propunere, solicitare, test sau alte actiuni similare ale Inginerului (inclusiv lipsa dezaprobarii) nu va absolvi Antreprenorul de nicio raspundere pe care acesta o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv raspunderea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

3.2 Delegarea de catre Inginer

Inginerul poate uneori sa atribuie indatoriri si sa delege autoritate asistentilor sai si sa revoce aceste atribuiri sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si / sau inspectori independenti numiti pentru inspectia si / sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. Atribuirea de indatoriri, delegarea sau revocarea va fi facuta in scris si nu va intra in vigoare decat dupa primirea unor copii de catre ambele Parti. Totusi, cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre ambele Parti, Inginerul nu va putea delega autoritatea de a hotari asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari].

Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au competenta pentru indeplinirea indatoririlor si exercitarea autoritatii delegate si care cunosc bine limba folosita pentru comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si limba].

Fiecare asistent caruia i s-au atribuit indatoriri sau caruia i-a fost delegata autoritate, va fi autorizat sa emita dispozitii catre Antreprenor numai in limita definita prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificare, consimtamant, examinare, inspectie, dispozitie, instiintare, propunere, solicitare, test sau orice actiune similara efectuata de catre un asistent in conformitate cu aceasta delegare, va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost efectuata de catre Inginer. Totusi:

(a) orice omisiune de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale nu va fi considerata aprobare, deci nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge astfel de lucrari, Echipamente sau Materiale;

(b) daca Antreprenorul pune la indoiala orice hotarare sau dispozitie emisa de un asistent, Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, hotararea sau dispozitia.

3.3 Dispozitiile Inginerului

Inginerul poate (in orice moment) sa transmita Antreprenorului dispozitii si Planse aditionale sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si remedierea oricaror defecte, toate in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi dispozitii numai de la Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost delegata autoritatea relevanta potrivit prevederilor prezentei Clauze. Daca o dispozitie reprezinta o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari si Ajustari].

Antreprenorul va respecta dispozitiile primite de la Inginer sau de la asistenti delegati, cu privire la orice problema in legatura cu Contractul. De fiecare data cand este posibil, aceste dispozitii vor fi date in scris. Daca Inginerul sau un asistent delegat:

(a) da o dispozitie verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a dispozitiei, de la Antreprenor (sau in numele lui) in termen de doua zile lucratoare de la data emiterii dispozitiei, si

(a)    nu raspunde prin emiterea unui refuz si / sau dispozitie, in scris, in termen de doua zile lucratoare de la data primirii confirmarii,

atunci confirmarea va reprezenta dispozitia scrisa a Inginerului sau a asistentului delegat (dupa caz).

3.4 Inlocuirea Inginerului

Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel putin 42 de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cu numele, adresa si experienta relevanta a inlocuitorului propus. Beneficiarul nu va inlocui Inginerul cu o persoana impotriva careia Antreprenorul ridica obiectii rezonabile, prin transmiterea catre Beneficiar a unei instiintari insotita de detalii justificative.

3.5 Hotarari

De fiecare data cand prezentele Conditii prevad ca Inginerul sa actioneze in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze 3.5 pentru a conveni sau hotari asupra oricarei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord. Daca nu se ajunge la un acord, Inginerul va lua o hotarare echitabila in conformitate cu prevederile Contractului, luand in considerare toate circumstantele relevante.

Inginerul va transmite ambelor Parti o instiintare asupra fiecarui acord sau hotarare, prezentand detalii justificative. Fiecare Parte se va conforma fiecarui acord sau hotarare pana cand intervine, daca intervine, o revizuire potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamatii, Litigii si Arbitraj].

4.1 Obligatiile generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta (atat cat se specifica in Contract), executa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si cu dispozitiile Inginerului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor.

Antreprenorul va furniza Echipamentele si Documentele Antreprenorului specificate in Contract, precum si tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele si alte produse si servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, executia, terminarea Lucrarilor si remedierea defectelor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru caracterul adecvat, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de pe Santier si ale tuturor metodelor de constructie. Cu exceptia a ceea ce este specificat in Contract (i) Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Documentele Antreprenorului, Lucrarile Provizorii si proiectarea fiecarui element al Echipamentelor si Materialelor astfel incat acest element sa se conformeze prevederilor Contractului, si (ii) altfel nu va fi responsabil pentru proiectarea sau specificatiile Lucrarilor Permanente.

De fiecare data cand Inginerul solicita astfel, Antreprenorul va transmite detalii despre masurile si metodele pe care acesta propune sa le adopte pentru executia Lucrarilor. Nu se vor face modificari substantiale ale acestor masuri sau metode fara instiintarea prealabila a Inginerului.

Daca in Contract se specifica faptul ca Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrarilor Permanente, atunci, cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru aceasta parte in conformitate cu procedurile specificate in Contract;

(b) Documentele Antreprenorului vor fi in conformitate cu Specificatiile si Plansele, vor fi scrise in limba folosita pentru comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si limba] si vor cuprinde informatii suplimentare solicitate de catre Inginer pentru a fi adaugate Planselor in scopul coordonarii proiectelor elaborate de fiecare Parte;

(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectata de el si, la terminarea Lucrarilor, aceasta parte va trebui sa corespunda scopurilor carora le este destinata, dupa cum se specifica in Contract; si

(d) inainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere in conformitate cu Specificatiile si suficient de detaliate astfel incat Beneficiarul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a Lucrarilor. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor] pana cand aceste documente si manuale nu vor fi transmise Inginerului.

4.2 Garantia de Buna Executie

Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) o Garantie de Buna Executie pentru executarea adecvata a Lucrarilor, in valoarea si in monedele specificate in Anexa la Oferta. Daca nu este specificata nicio valoare in Anexa la Oferta, prezenta Sub-Clauza nu se aplica.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului, Garantia de Buna Executie in termen de 28 de zile de la data primirii Scrisorii de Acceptare si va transmite o copie a acesteia si Inginerului. Garantia de Buna Executie va fi emisa de o entitate si dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar si va fi in forma anexata la Conditiile Speciale sau in alta forma aprobata de catre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana cand Antreprenorul a executat si terminat Lucrarile si a remediat orice defecte. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul, cu 28 de zile inainte de data de expirare a Garantiei. nu a devenit indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si orice defecte vor fi remediate.

Beneficiarul nu va reclama executarea Garantiei de Buna Executie, decat pentru valorile la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului, in urmatoarele cazuri:

(a) Antreprenorul esueaza sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie asa cum este descris in paragraful anterior, caz in care Beneficiarul poate reclama intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie,

(b) Antreprenorul esueaza sa plateasca Beneficiarului o anumita suma datorata, fie ca urmare a unui acord incheiat de catre Antreprenor sau a unei hotarari adoptate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] sau potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamatii, Litigii si Arbitraj], in termen de 42 de zile de la data acordului sau hotararii,

(c) Antreprenorul esueaza sa remedieze un neajuns in termen de 42 de zile de la primirea instiintarii de la Beneficiar prin care se solicita remedierea neajunsului, sau

(d) se creeaza circumstante care il indreptatesc pe Beneficiar sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar], indiferent daca s-a transmis sau nu o instiintare de reziliere.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este afectat de nicio dauna, pierdere sau cheltuiala (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care ar rezulta dintr-o reclamatie privind executarea Garantiei de Buna Executie in masura in care Beneficiarul nu era indreptatit la o astfel de reclamatie.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie, in termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala.

4.3 Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si sa ii atribuie acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.

Cu exceptia cazului in care Reprezentantul Antreprenorului este nominalizat in Contract, Antreprenorul va transmite, inainte de Data de Incepere a Lucrarilor, spre consimtamantul Inginerului, numele si detalii relevante ale persoanei propusa de catre Antreprenor pentru a fi numita Reprezentantul Antreprenorului. Daca acest consimtamant este refuzat sau revocat ulterior, sau daca persoana numita esueaza sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul, in mod similar, va transmite numele si detaliile altei persoane potrivita pentru a fi numita Reprezentantul sau.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un inlocuitor fara consimtamantul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in intregime coordonarii executarii Contractului de catre Antreprenor. In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului lipseste temporar de pe Santier pe parcursul executiei Lucrarilor, un inlocuitor potrivit trebuie sa fie numit, cu consimtamantul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind instiintat in consecinta.

Reprezentantul Antreprenorului va primi, in numele Antreprenorului, dispozitii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Dispozitiile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului poate sa delege oricarei persoane competente, orice imputernicire, functii sau autoritate si poate in orice moment sa revoce o astfel de delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra in vigoare pana cand Inginerul nu va primi o instiintare prealabila semnata de Reprezentantul Antreprenorului, in care sa fie numita persoana delegata si care sa specifice imputernicirea, functiile si autoritatile delegate sau revocate.

Reprezentantul Antreprenorului si toate aceste persoane vor cunoaste bine limba folosita pentru comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si limba].

Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta integralitatea Lucrarilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau neindeplinirea obligatiilor oricarui Subantreprenor, agentilor sau angajatilor sai, ca si cum ar fi actiunile sau neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) nu i se va solicita Antreprenorului sa obtina consimtamant pentru furnizorii de Materiale, sau pentru subcontractare in cazul in care Subantreprenorul este nominalizat in Contract;

(b) consimtamantul prealabil al Inginerului trebuie sa fie obtinut pentru alti Subantreprenori propusi;

(c) Antreprenorul va instiinta Inginerul cu cel putin 28 de zile inainte, asupra datei propuse pentru inceperea lucrarilor fiecarui Subantreprenor si asupra inceperii unor astfel de lucrari pe Santier; si

(d) fiecare contract de subantrepriza va include prevederi care vor indreptati Beneficiarul ca, la cererea sa, contractul de subantrepriza sa fie cesionat in favoarea Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Cesiunea beneficiului contractului de subantrepriza] (daca si cand se aplica) sau in cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar].

4.5 Cesiunea beneficiului contractului de subantrepriza

Daca obligatiile unui Subantreprenor subzista ulterior datei de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor, iar Inginerul, inainte de aceasta data, dispune catre Antreprenor cesiunea beneficiului unor astfel de obligatii catre Beneficiar, atunci Antreprenorul trebuie sa actioneze astfel. Cu exceptia altor prevederi ale actului de cesiune, Antreprenorul nu va avea nicio responsabilitate fata de Beneficiar pentru lucrarile executate de Subantreprenor dupa data intrarii in vigoare a cesiunii.

4.6 Cooperarea

Antreprenorul, conform prevederilor Contractului sau dispozitiilor Inginerului, va oferi prilejul sa execute lucrari, urmatorilor:

a)      Personalului Beneficiarului;

b)      oricaror alti antreprenori angajati de Beneficiar; si

c)      personalului oricarei autoritati publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona Santierului, a unor lucrari care nu sunt cuprinse in Contract.

Orice astfel de dispozitie va reprezenta o Modificare, daca si in masura in care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal si alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a masurilor de acces pentru care este responsabil Antreprenorul.

Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa acorde Antreprenorului posesiunea unor fundatii, structuri, echipamente sau mijloace de acces in conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite astfel de documente Inginerului la termenul si in conditiile indicate in Specificatii.

4.7 Pozitionarea

Antreprenorul va pozitiona Lucrarile in functie de coordonatele, liniile si cotele de referinta originale, specificate in Contract sau printr-o instiintare transmisa de catre Inginer. Antreprenorul va fi responsabil pentru pozitionarea corecta a tuturor partilor din Lucrare si va rectifica orice eroare de pozitie, cota, dimensiune sau traseu ale Lucrarilor.

Beneficiarul va fi responsabil pentru orice eroare legata de aceste puncte de referinta specificate in Contract sau printr-o instiintare, dar Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a verifica acuratetea acestora inainte de folosirea lor.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri la executia unei lucrari necesare ca urmare a unei erori in aceste puncte de referinta, iar un antreprenor experimentat nu ar fi putut descoperi, in mod rezonabil, aceasta eroare si evita aceste intarzieri si / sau Costuri, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru (i) a conveni sau a hotari daca si (in caz pozitiv) in ce masura eroarea nu putea fi descoperita in mod rezonabil, si (ii) a conveni sau a hotari asupra problemelor mentionate in subparagrafele (a) si (b) de mai sus, in masura stabilita.

4.8 Proceduri de siguranta

Antreprenorul va:

a)     respecta toate reglementarile in vigoare in materie de siguranta,

b)     avea grija de siguranta tuturor persoanelor indreptatite sa se afle pe Santier,

c)     depune eforturi rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile libere de orice obstacol inutil, pentru a evita expunerea la pericol a acestor persoane,

(b)          asigura imprejmuirea, iluminarea, paza si supravegherea Lucrarilor pana la terminarea si receptia acestora potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar], si

(c)           executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, spre folosinta si protectia publicului, a proprietarilor si a ocupantilor terenurilor adiacente.

4.9 Asigurarea calitatii

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile specificate in Contract. Inginerul va fi indreptatit sa verifice orice aspect al acestui sistem.

Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise spre informarea Inginerului inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea oricarui document de natura tehnica adresat Inginerului, dovada aprobarii anterioare de catre insusi Antreprenorul trebuie sa apara clar pe documentul respectiv.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va absolvi Antreprenorul de niciuna dintre indatoririle, obligatiile sau raspunderile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.10 Informatii despre Santier

Beneficiarul trebuie sa fi pus la dispozitia Antreprenorului pentru informarea acestuia, inainte de Data de Referinta, toate datele relevante aflate in posesia Beneficiarului legate de conditiile hidrologice si subterane de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului toate aceste date care vor intra in posesia Beneficiarului dupa Data de Referinta. Antreprenorul va fi responsabil pentru interpretarea tuturor acestor date.

In masura in care acest lucru era posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat Santierul, imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca, inainte de depunerea Ofertei, s-a socotit satisfacut in privinta tuturor problemelor relevante, inclusiv urmatoarelor (fara a se limita la acestea):

a)      forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;

b)      conditiile hidrologice si climatice;

c)      volumul si natura lucrarilor si a Bunurilor necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defecte;

d)      Legile procedurile si practicile in domeniul muncii ale Tarii , si

e)      cerintele Antreprenorului legate de acces, cazare, facilitati, personal, energie, transport, apa si alte servicii.

4.11 Suficienta Valorii de Contract Acceptata

Se considera ca :

(a) Antreprenorul este satisfacut in privinta corectitudinii si suficientei a Valorii de Contract Acceptata, si

(b) Valoarea de Contract Acceptata este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile necesare, inspectiile, examinarile si satisfacerea exigentelor Antreprenorului in privinta tuturor problemelor relevante la care se face referire in Sub-Clauza 4.10 [Informatii despre Santier].

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Valoarea de Contract Acceptata acopera toate obligatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele legate de Provizioane, daca este cazul) si toate cele necesare pentru executia si terminarea adecvate ale Lucrarilor si remedierea oricaror defecte.

4.12 Conditii fizice Imprevizibile

In prezenta Sub-clauza, "conditii fizice" inseamna conditii fizice naturale si alte obstacole fizice sau realizate de mana omului si poluanti, pe care Antreprenorul ii intalneste pe Santier la executia Lucrarilor, inclusiv conditiile hidrologice si subterane, cu exceptia conditiilor climaterice.

In cazul in care Antreprenorul intalneste conditii fizice defavorabile pe care le considera ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare fara intarziere.

Instiintarea va descrie conditiile fizice, astfel incat Inginerul sa le poata inspecta, si va prezenta motivele pentru care Antreprenorul le considera Imprevizibile. Antreprenorul va continua executia Lucrarilor, folosind metode rezonabile si adecvate pentru astfel de conditii fizice si va respecta orice dispozitie primita de la Inginer. Daca o astfel de dispozitie reprezinta o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari si Ajustari].

Daca si in masura in care Antreprenorul intalneste conditii fizice care sunt Imprevizibile, transmite instiintarea mentionata catre Inginer si sufera intarzieri si / sau suporta Costuri datorita acestor conditii, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea unei astfel de instiintari, inspectia si / sau investigarea acestor conditii fizice, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru (i) a conveni sau hotari daca si (in caz pozitiv) pana la ce limita aceste conditii erau Imprevizibile, si (ii) a conveni sau a hotari asupra problemelor mentionate in subparagrafele (a) si (b) de mai sus, in limita stabilita.

Totusi, inainte de a finaliza acordul sau hotararea asupra Costurilor suplimentare potrivit prevederilor subparagrafului (ii), Inginerul poate revedea daca alte conditii fizice in parti similare ale Lucrarilor (daca exista) au fost mai favorabile decat se putea prevedea in mod rezonabil atunci cand Antreprenorul a depus Oferta. Daca si in masura in care aceste conditii mai favorabile au fost intalnite, Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra reducerilor de Costuri datorate acestor conditii, care pot fi incluse (ca si deduceri) in Pretul Contractului si in Certificatele de Plata. Totusi, efectul net al tuturor ajustarilor potrivit prevederilor subparagrafului (b) si al tuturor acestor reduceri, pentru toate conditiile fizice intalnite in parti similare ale Lucrarilor, nu poate avea ca rezultat o reducere neta a Pretului Contractului.

Inginerul poate lua in considerare orice dovada a conditiilor fizice prevazute de catre Antreprenor la momentul depunerii Ofertei si pe care Antreprenorul le poate face disponibile, dar nu va fi obligat sa accepte astfel de dovezi.

4.13 Drepturile de trecere si facilitatile

Antreprenorul va suporta toate costurile si cheltuielile pentru drepturile de trecere speciale si / sau temporare,care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, pe riscul si cheltuiala sa, orice facilitati suplimentare din afara Santierului, care ii pot fi necesare in scopurile Lucrarilor.

4.14 Evitarea interferentelor

Antreprenorul nu va interfera in mod inutil sau neadecvat cu:

(a) libertatea de miscare si confortul publicului, sau

(b) accesul la toate drumurile si trotuarele precum si folosirea si ocuparea lor, indiferent daca acestea sunt publice, in posesiunea Beneficiarului sau a altora.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este afectat de nicio dauna, pierdere sau cheltuiala (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care ar rezulta din asemenea interferente inutile sau neadecvate.

4.15 Caile de acces

Se considera ca Antreprenorul s-a socotit satisfacut in privinta caracterului potrivit si disponibilitatii ale cailor de acces catre Santier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradari oricaror drumuri sau poduri datorate traficului Antreprenorului sau datorate Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include folosirea adecvata a vehiculelor si a cailor de acces.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in prezentele Conditii:

(a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) pentru orice intretinere a cailor de acces care poate fi necesara in legatura cu folosirea lor de catre Antreprenor;

(b) Antreprenorul va furniza toate marcajele si indicatoarele necesare de-a lungul cailor de acces si va obtine toate avizele necesare de la autoritatile competente, pentru folosirea cailor de acces, a semnelor si a indicatoarelor;

(c) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nicio reclamatie care poate aparea in legatura cu folosirea cailor de acces sau in alta privinta referitoare la caile de acces;

(d) Beneficiarul nu garanteaza existenta sau caracterul potrivit al niciunei cai de acces anume, si

(e) Costurile datorate inexistentei sau caracterului neadecvat ale cailor de acces pentru folosirea lor de catre Antreprenor, vor fi suportate de Antreprenor.

4.16 Transportul Bunurilor

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare cu cel putin 21 de zile inainte de data la care vor fi livrate pe Santier orice Echipament sau elemente importante ale altor Bunuri,

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare Lucrarilor, si

(c) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este afectat de nicio dauna, pierdere sau cheltuiala (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care ar rezulta din transportul Bunurilor si va negocia toate reclamatiile generate de transportul acestora si va plati sumele aferente.

4.17 Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va fi responsabil pentru toate Utilajele Antreprenorului. Atunci cand sunt aduse pe Santier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate a fi destinate in mod exclusiv executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Santier niciun Utilaj important fara consimtamantul Inginerului. Totusi, consimtamantul nu va fi necesar pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului in afara Santierului.

4.18 Protectia mediului

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor si afectarii populatiei si proprietatilor, ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, descarcarile de reziduuri si deversarile rezultate din activitatile Antreprenorului nu vor depasi valorile indicate in Specificatii si nu vor depasi valorile impuse de Legea in vigoare.

4.19 Electricitate, apa si gaz

Cu exceptia celor specificate mai jos, Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea electricitatii, a apei si a altor servicii necesare lui.

Antreprenorul va fi indreptatit sa foloseasca, in scopurile Lucrarilor, serviciile de electricitate, apa, gaz si alte servicii care pot fi disponibile pe Santier si despre care Specificatiile furnizeaza detalii si preturi. Antreprenorul, pe riscul si cheltuiala sa, va furniza orice aparat necesar pentru folosirea acestor servicii si pentru masurarea cantitatilor consumate.

Cantitatile consumate si sumele datorate (conform preturilor mentionate) pentru astfel de servicii vor fi convenite sau hotarate de Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] si ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari]. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.

4.20 Utilajele Beneficiarului si Materialele asigurate gratuit

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Utilajele Beneficiarului (daca exista), pentru executia Lucrarilor, in conformitate cu detaliile, modalitatile si preturile indicate in Specificatii. Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor:

(a) Beneficiarul va fi responsabil pentru Utilajele Beneficiarului, cu exceptia ca

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului atunci cand oricare din Personalul Antreprenorului il exploateaza, conduce, coordoneaza, este in posesiunea acestuia sau il controleaza.

Cantitatile corespunzatoare si sumele datorate (conform preturilor specificate) pentru folosirea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau hotarate de Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] si ale Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari]. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.

Beneficiarul va furniza, gratuit, "materialele asigurate gratuit" (daca exista) in conformitate cu detaliile indicate in Specificatii. Beneficiarul, pe riscul si cheltuiala sa, va procure aceste materiale la termenul si in locul specificate in Contract. Apoi, Antreprenorul va inspecta vizual materialele si va transmite cu promptitudine Inginerului o instiintare asupra oricaror lipsuri, defecte sau neajunsuri ale acestor materiale. Cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre ambele Parti, Beneficiarul va rectifica imediat lipsurile, defectele sau erorile mentionate in instiintare.

Dupa inspectia vizuala, materialele asigurate gratuit vor intra in grija si custodia Antreprenorului si sub controlul sau. Obligatiile Antreprenorului de a inspecta, lua in grija si custodie si de a controla aceste materiale nu vor absolvi Beneficiarul de responsabilitatea sa pentru orice lipsa, defect sau neajuns care nu ar aparea la o inspectie vizuala.

4.21 Rapoartele de progres

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Antreprenorul va elabora rapoarte lunare de progres si va inainta Inginerului 6 copii ale acestora. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere a Lucrarilor. Ulterior, rapoartele vor fi inaintate lunar, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei de raportare.

Raportarea va continua pana cand Antreprenorul termina toate lucrarile cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale progresului, inclusiv fiecare etapa de proiectare (daca este cazul), Documentele Antreprenorului, achizitii, fabricatie, livrare pe Santier, constructie, montaj si testare; si inclusiv raportarea acestor etape pentru fiecare Subantreprenor nominalizat (dupa cum este definit in Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]),

(b) fotografii care arata stadiul de fabricatie si progresul pe Santier;

(c) pentru fabricatia fiecarui element important al Echipamentelor si Materialelor, numele producatorului, locul de fabricatie, procentul progresului si datele reale sau planificate pentru:

(i) inceperea fabricatiei,

(ii) inspectiile de catre Antreprenor

(iii) teste, si

(iv) transportul si sosirea pe Santier;

(d) detaliile descrise in Sub-Clauza 6.10 [Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului];

(e) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale;

(f) lista instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] si instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului];

(g) statistici privind siguranta, inclusiv detalii asupra oricaror incidente periculoase si activitatile legate de aspecte de mediu si relatii cu publicul; si

(h) compararea intre progresul real si cel planificat, cu detalii asupra oricaror evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului, si masurile care sunt (sau vor fi) adoptate pentru a surmonta intarzierile.

4.22 Securitatea Santierului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va fi responsabil pentru interzicerea accesului pe Santier al persoanelor neautorizate, si

(b) persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului si la Personalul Beneficiarului; si la orice alte persoane identificate, printr-o instiintare transmisa Antreprenorului de catre Beneficiar sau Inginer, ca fiind personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Santier.

4.23 Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii in limitele Santierului si in zone suplimentare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si pentru care Inginerul isi da acordul sa fie zone de lucru. Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a pastra Personalul sau si Utilajele sale in interiorul Santierului si al acestor zone suplimentare, si a ii indeparta din terenurile adiacente.

Pe perioada executiei Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santierul liber de orice obstacol inutil si va depozita sau inlatura Utilajele Antreprenorului si orice exces de materiale. Antreprenorul va curata si indeparta de pe Santier toate resturile si rebuturile precum si Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare.

La emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata si inlatura, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se refera Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, resturile, rebuturile si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa acea parte a Santierului si a Lucrarilor curata si in siguranta. Totusi, Antreprenorul poate pastra pe Santier, pe Perioada de Notificare a Defectelor, acele Bunuri care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor potrivit prevederilor Contractului.

4.24 Vestigii arheologice

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare, antichitatile sau structurile sau alte ramasite sau lucruri de interes geologic sau arheologic descoperite pe Santier vor fi incredintate in grija si sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua masurile de precautie rezonabile pentru a preveni ca Personalul Antreprenorului sau alte persoane sa inlature sau sa deterioreze oricare din aceste descoperiri.

Imediat dupa descoperirea unor astfel de obiecte sau lucruri, Antreprenorul trebuie sa instiinteze Inginerul care va emite dispozitii despre modul de tratare a acestora. Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a respectarii acestor dispozitii, Antreprenorul va transmite o instiintare aditionala Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a)       prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)      plata acestor Costuri, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari aditionale, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

si / sau

5.1 Definitia "Subantreprenorului Nominalizat"

In Contract, "Subantreprenor nominalizat" inseamna un Subantreprenor:

(a) care este specificat in Contract ca fiind un Subantreprenor nominalizat, sau

(b) pe care Inginerul, potrivit Clauzei 13 [Modificari si Ajustari], dispune sa fie angajat ca si Subantreprenor de catre Antreprenor.

5.2 Obiectii la nominalizare

Antreprenorul nu va fi obligat sa angajeze un Subantreprenor nominalizat impotriva caruia Antreprenorul ridica obiectii rezonabile intr-o instiintare pe care o transmite Inginerului fara intarziere, cu detalii justificative. O obiectie va fi considerata a fi rezonabila daca se bazeaza (printre altele) pe oricare din urmatoarele probleme, (cu exceptia cazului in care Beneficiarul este de acord sa despagubeasca Antreprenorul pentru consecintele problemei): 

atat

(a) exista motive de a crede ca Subantreprenorul nu are suficienta competenta, resurse sau capacitate financiara;

(b) contractul de subantrepriza nu specifica faptul ca Subantreprenorul nominalizat va despagubi Antreprenorul pentru orice neglijenta sau folosire gresita a unor Bunuri de catre Subantreprenorul nominalizat, agentii si angajatii sai; sau

(c) contractul de subantrepriza nu specifica faptul ca, pentru lucrarile date in subantrepriza, (inclusiv proiectarea, daca este cazul), Subantreprenorul nominalizat:

(i) va prelua, in raport cu Antreprenorul, acele obligatii si responsabilitati necesare pentru ca Antreprenorul sa isi poata respecta obligatiile si responsabilitatile potrivit prevederilor Contractului, si

(ii) va despagubi Antreprenorul pentru toate obligatiile si responsabilitatile prevazute in Contract sau in legatura cu acesta si pentru consecintele oricarui esec al Subantreprenorului in a respecta aceste obligatii sau in a indeplini aceste responsabilitati.

5.3 Plata Subantreprenorilor nominalizati

Antreprenorul va plati Subantreprenorului nominalizat sumele pe care le va certifica Inginerul ca fiind datorate in conformitate cu prevederile contractului de subantrepriza. Aceste sume si alte plati vor fi incluse in Pretul Contractului in conformitate cu prevederile subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Provizioane], cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 5.4 [Dovada efectuarii platilor].

5.4 Dovada efectuarii platilor

Inainte de emiterea unui Certificat de Plata care include o suma datorata unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului sa furnizeze dovezi rezonabile despre faptul ca Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele datorate in conformitate cu Certificatele de Plata anterioare, mai putin deducerile pentru retineri sau alte deduceri aplicabile. Cu exceptia cazurilor in care Antreprenorul:

(a) transmite Inginerului aceste dovezi rezonabile, sau

(b) (i) transmite Inginerului in scris un raspuns satisfacator care sa arate ca Antreprenorul este indreptatit, in mod rezonabil, sa retina sau sa refuze sa plateasca aceste sume, si

(ii) transmite Inginerului evidenta rezonabila ca Subantreprenorul nominalizat a fost instiintat de acest drept al Antreprenorului,

atunci Beneficiarul poate (la alegerea lui) sa plateasca direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea acestor sume aprobate anterior (mai putin deducerile aplicabile), datorate Subantreprenorului nominalizat si pentru care Antreprenorul nu a reusit sa aduca dovezile descrise in subparagrafele (a) sau (b) de mai sus. Apoi, Antreprenorul va restitui Beneficiarului suma platita direct de catre Beneficiar Subantreprenorului nominalizat.

6.1 Angajarea personalului si a fortei de munca

Cu exceptia cazului in care este indicat altfel in Specificatii, Antreprenorul va face aranjamentele necesare pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, din zona sau din alta parte, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul lor.

6.2 Nivelul de salarizare si conditiile de munca

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca, care nu vor fi inferioare celor stabilite in bransa relevanta lucrarii. Daca nu sunt aplicabile niveluri de salarizare sau conditii de munca stabilite, Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare nivelurilor de salarizare si conditiilor de munca practicate pe plan local de catre alti angajatori din aceeasi bransa cu Antreprenorul.

6.3 Persoanele in serviciul Beneficiarului

Antreprenorul nu va recruta sau incerca sa recruteze personalul sau forta de munca din cadrul Personalului Beneficiarului.

6.4 Legislatia muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare si emigrare, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

6.5 Programul de lucru

Activitatea pe Santier se va intrerupe in zilele recunoscute pe plan local ca fiind zile nelucratoare si in afara programului normal de lucru specificat in Anexa la Oferta, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in Contract;

b) Inginerul isi da consimtamantul; sau

c) activitatea nu poate fi evitata, sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

6.6 Facilitati pentru personal si forta de munca

Cu exceptia cazului in care este indicat altfel in Specificatii, Antreprenorul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru Personalul Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilitati si pentru Personalul Beneficiarului, conform celor indicate in Specificatii.

Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte din Lucrarile Permanente.

6.7 Sanatatea si securitatea muncii

Antreprenorul va lua in permanenta toate masurile rezonabile de precautie necesare pentru a pastra sanatatea si securitatea Personalului Antreprenorului. In colaborare cu autoritatile locale de sanatate, Antreprenorul se va asigura ca personal medical, facilitati de prim ajutor, infirmerie si serviciu de ambulanta sunt disponibile in permanenta pe Santier si in orice tabara de cazare a Personalului Antreprenorului si a Personalului Beneficiarului, si ca masuri potrivite sunt luate pentru asigurarea tuturor cerintelor necesare de asistenta sociala si conditii de igiena, cat si pentru prevenirea epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu prevenirea accidentelor pe Santier, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul ii va furniza acestei persoane toate cele necesare pentru a-si exercita raspunderea si autoritatea.

In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite Inginerului, fara intarziere, detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale pentru persoane, si privind daunele aduse proprietatii, dupa cerintele rezonabile ale Inginerului.

6.8 Administrarea de catre Antreprenor

Antreprenorul, pe parcursul executiei Lucrarilor si atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, va asigura administrarea necesara planificarii, aranjarii, directionarii, managementului, inspectarii si testarii lucrarilor.

Administrarea va fi asigurata de un numar suficient de persoane care sa aiba cunostinte adecvate ale limbii folosite pentru comunicare (definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si limba]) si ale operatiunilor care trebuie efectuate (inclusiv metodele si tehnicile necesare, pericolele posibile si metodele de prevenire a accidentelor) pentru executia in bune conditii si in siguranta a Lucrarilor.

6.9 Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, competenta si experienta necesare in domeniile respective de activitate. Inginerul poate obliga Antreprenorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata pe Santier sau pentru Lucrari, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, daca este cazul, care:

(a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

(b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

(c) nu respecta oricare din prevederile Contractului, sau

(d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

Apoi, daca este cazul, Antreprenorul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

6.10 Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului detalii privind numarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si al fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Santier. Aceste informatii vor fi transmise lunar, intr-o forma aprobata de Inginer, pana cand Antreprenorul termina toate lucrarile cunoscute ca fiind nefinalizate la data de terminare specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

6.11 Conduita necorespunzatoare

Antreprenorul va lua in permanenta toate masurile rezonabile de precautie necesare pentru a preveni ilegalitatile, dezordinea sau conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii si protectia persoanelor si a proprietatilor de pe Santier si din vecinatatea Santierului.

7.1 Modul de executie

Antreprenorul va realiza fabricatia Echipamentelor, producerea si fabricatia Materialelor si toate cele necesare executiei Lucrarilor:

(a) in maniera (daca exista) specificata in Contract,

(b) cu grija si profesionalism, in conformitate cu bunele practici recunoscute, si

(c) cu facilitati dotate corespunzator si Materiale care nu prezinta riscuri, cu exceptia cazului in care se specifica altfel in Contract.

7.2 Probele

Inainte de folosirea Materialelor la sau pentru Lucrari, Antreprenorul va transmite spre consimtamantul Inginerului urmatoarele probe de Materiale si informatii relevante:

(a) probe standard ale producatorului de Materiale si probe specificate in Contract, toate pe cheltuiala Antreprenorului, si

(b) probe suplimentare dispuse de Inginer ca si Modificare.

Fiecare proba va fi etichetata cu mentiunea originii si a modului propus de folosire in Lucrari.

7.3 Inspectia

Personalul Beneficiarului, in orice moment rezonabil:

(a) va avea acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se obtin Materiale naturale, si

(b) pe parcursul productiei, fabricatiei si constructiei (pe Santier sau in alta parte), va fi indreptatit sa examineze, inspecteze, masoare si testeze materialele si calitatea executiei si sa verifice progresul fabricatiei Echipamentelor si producerii si fabricatiei Materialelor.

Antreprenorul va oferi Personalului Beneficiarului prilejul de a desfasura aceste activitati, inclusiv prin asigurarea accesului, facilitatilor, avizelor si echipamentelor de protectie. Aceste activitati nu vor absolvi Antreprenorul de nicio obligatie sau raspundere.

Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare de fiecare data cand o lucrare este terminata si inainte ca aceasta sa fie acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. Apoi, Inginerul va efectua, fara intarzieri irezonabile, examinarea, inspectia, masuratorile sau testele necesare, sau va transmite cu promptitudine Antreprenorului o instiintare ca Inginerul nu doreste efectuarea acestor activitati. Daca Antreprenorul omite sa transmita instiintarea, atunci, daca si cand este solicitat de catre Inginer, va trebui sa descopere lucrarea si dupa aceea sa efectueze remedierile si reinstalarile necesare, toate pe cheltuiala sa.

7.4 Testarea

Prezenta Sub-Clauza se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat Testele dupa Terminare (daca exista).

Antreprenorul va furniza aparate, asistenta, documente si alte informatii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu calificare si experienta corespunzatoare, toate necesare pentru efectuarea eficienta a testelor specificate. Antreprenorul va conveni cu Inginerul data si locul pentru efectuarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucrarilor.

Inginerul poate, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Ajustari], sa modifice locul sau detaliile unor teste specificate sau poate da o dispozitie Antreprenorului sa efectueze teste suplimentare. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele, Materialele sau calitatea executiei testate nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului, costurile pentru efectuarea acestei Modificari vor fi suportate de Antreprenor, fara a lua in considerare alte prevederi ale Contractului.

Inginerul va instiinta Antreprenorul, cu cel putin 24 de ore inainte, cu privire la intentia Inginerului de a participa la efectuarea testelor. Daca Inginerul nu se prezinta la data si locul convenite, Antreprenorul poate incepe realizarea testelor, cu exceptia altor dispozitii ale Inginerului, iar testele vor fi considerate a fi fost efectuate in prezenta Inginerului.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a respectarii acestor dispozitii sau ca urmare a unei intarzieri pentru care Inginerul este responsabil, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte verificate in mod corespunzator privind testele. Atunci cand testele specificate sunt trecute, Inginerul va andosa certificatul de teste ale Antreprenorului sau va emite catre Antreprenor un certificat in acest sens. Daca Inginerul nu a participat la teste, se considera ca accepta acuratetea lor.

7.5 Respingerea

Daca in urma examinarii, inspectiei, masuratorilor sau testarii, se identifica Echipamente, Materiale sau calitatea executiei unor lucrari ca fiind deficiente sau in alt fel neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul poate respinge aceste Echipamente, Materialele sau lucrari, prin transmiterea unei instiintari motivate catre Antreprenor. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul respins si remediat indeplineste cerintele Contractului.

Daca Inginerul solicita refacerea testelor pentru aceste Echipamente, Materiale sau lucrari, testele vor fi repetate in aceiasi termeni si conditii. Daca respingerea si refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului].

7.6 Lucrarile de remediere

Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, Inginerul poate dispune ca Antreprenorul:

(a) sa inlature de pe Santier si sa inlocuiasca orice Echipament sau Materiale care nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului;

(b) sa inlature si sa execute din nou orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile Contractului; si

(c) sa execute orice lucrare care este necesara si urgenta pentru siguranta Lucrarilor, fie datorita unui accident, unui eveniment imprevizibil fie datorita altor factori.

Antreprenorul va indeplini dispozitia intr-un interval de timp rezonabil, si anume perioada specificata (daca este cazul) in dispozitie, sau imediat daca se specifica regimul de urgenta potrivit prevederilor subparagrafului (c).

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca dispozitia, Beneficiarul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane pentru realizarea lucrarii. Cu exceptia cazului si in masura in care Antreprenorul ar fi indreptatit la plata pentru lucrare, Antreprenorul va plati Beneficiarului toate costurile rezultate din acest esec, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului].

7.7 Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor

In masura in care prezenta prevedere este in conformitate cu Legile Tarii, fiecare element din Echipamente si Materiale va intra in proprietatea Beneficiarului, fara riscul sechestrului sau al altor impuneri, in momentul in care cea din urmatoarele situatii care are loc cel mai devreme se intampla:

(a) cand este livrat pe Santier;

(b) cand Antreprenorul este indreptatit sa primeasca plata pentru valoarea Echipamentelor si Materialelor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor si Materialelor in cazul suspendarii].

7.8 Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor, Antreprenorul va plati toate redeventele, chiriile si alte cheltuieli pentru:

(a)    Materiale naturale obtinute din afara Santierului, si

(b) depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavatii si a altor materiale in exces (naturale sau fabricate), cu exceptia cazului si in masura in care zone de depozitare in interiorul Santierului sunt specificate in Contract.

8.1 Inceperea Lucrarilor

Inginerul va transmite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Data de Incepere a Lucrarilor va fi in termen de 42 de zile de la data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.

Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere a Lucrarilor si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarziere.

8.2 Durata de Executie

Antreprenorul va termina toate Lucrarile, si fiecare Sectiune (daca exista), pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz), inclusiv:

(a)    trecerea Testelor la Terminare, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor specificate in Contract ca fiind necesare pentru ca Lucrarile sau Sectorul sa fie considerate terminate pentru a fi receptionate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor].

8.3 Programul de executie

Antreprenorul va transmite Inginerului un program detaliat si cu indicatii de timp, in termen de 28 de zile de la primirea instiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor]. De asemenea, Antreprenorul va transmite un program revizuit de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligatiilor Antreprenorului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa realizeze Lucrarile, inclusiv perioadele prevazute pentru fiecare etapa de proiectare (daca este cazul), Documentele Antreprenorului, achizitii, fabricatia Echipamentelor, livrare pe Santier, constructie, montaj si testare,

(b) fiecare din aceste etape pentru lucrarile facute de fiecare Subantreprenor nominalizat (dupa cum este definit in Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]),

(c) secventa si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le adopte si a principalelor etape, in executia Lucrarilor, si

(ii) detalii privind estimarile rezonabile ale Antreprenorului asupra numarului de Personal al Antreprenorului pe fiecare categorie si numarului fiecarui tip de Utilaje ale Antreprenorului, necesare pe Santier pentru fiecare etapa principala.

Cu exceptia cazului in care Inginerul, in termen de 21 de zile de la primirea programului, transmite Antreprenorului o instiintare aratand masura in care programul nu respecta prevederile Contractului, Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul, cu conditia respectarii celorlalte obligatii ale sale potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa se bazeze pe acest program atunci cand isi planifica activitatile.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului asupra unor evenimente sau circumstante specifice probabile in viitor, care pot afecta negativ lucrarile, majora Pretul Contractului sau provoca intarzieri in executia Lucrarilor. Inginerul poate emite cerinta ca Antreprenorul sa transmita o estimare a efectului prevazut al acestor evenimente sau circumstante si / sau o propunere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

Daca, in orice moment, Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca programul sau nu reuseste sa indeplineasca (intr-o masura specificata) prevederile Contractului sau sa corespunda progresului real si intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program revizuit in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

8.4 Prelungirea Duratei de Executie

Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului] Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor in scopurile Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor] este sau va fi intarziata datorita oricarora dintre urmatoarele cauze:

(a) o Modificare (cu exceptia cazului in care s-a convenit o ajustare a Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), sau alta schimbare substantiala in cantitatile unui articol de lucrari inclus in Contract,

(b) o cauza de intarziere care indreptateste la o prelungire a perioadei de executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din prezentele Conditii,

(c) conditii climatice adverse exceptionale,

(d) lipsa Imprevizibila de personal sau de Bunuri, cauzata de epidemii sau actiuni guvernamentale, sau

(e) orice intarziere, impediment sau obstacol cauzata sau atribuibila Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului pe Santier.

In cazul in care Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului]. Atunci cand hotareste asupra fiecarei prelungiri a perioadei de executie in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], Inginerul va revedea hotarari anterioare si poate prelungi, dar nu va putea reduce, prelungirea totala a perioadei de executie.

8.5 Intarzieri cauzate de autoritati

Daca se produc urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile publice relevante legal constituite, din Tara,

(b) aceste autoritati intarzie sau impiedica lucrarile Antreprenorului, si

(c) intarzierea sau obstructionarea lucrarilor erau Imprevizibile,

atunci aceasta intarziere sau obstructionare va fi considerata o cauza de intarziere potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie].

8.6 Ritmul progresului

Daca, in orice moment:

(a) progresul real este prea lent pentru ca lucrarile sa poata fi terminate pana la expirarea Duratei de Executie, si / sau

(b) progresul ramane (sau va ramane) in urma fata de programul valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de executie],

din cauze diferite de cele mentionate in Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Inginerul poate dispune ca Antreprenorul sa transmita, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de executie], un program revizuit si un raport justificativ care sa descrie metodele revizuite pe care Antreprenorul propune sa le adopte pentru accelerarea progresului si terminarea lucrarilor pana la expirarea Duratei de Executie.

Cu exceptia altor instiintari de catre Inginer, Antreprenorul va adopta aceste metode revizuite, care pot necesita majorarea orelor de munca si / sau a numarului Personalului Antreprenorului si / sau a Bunurilor, pe riscul si cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului], precum si penalitati de intarziere (daca este cazul) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.

8.7 Penalitati de intarziere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere pentru aceasta neindeplinire, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului]. Aceste penalitati de intarziere vor fi suma specificata in Anexa la Oferta, care va fi platita pentru fiecare zi petrecuta intre expirarea Duratei de Executie si data de terminare specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Totusi, suma totala datorata potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze nu va depasi suma maxima a penalitatilor de intarziere (daca exista) specificata in Anexa la Oferta.

Aceste penalitati de intarziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenoru pentru aceasta neindeplinire, altele decat cele din cazul rezilierii inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste penalitati nu vor absolvi Antreprenorul de obligatia sa de a termina Lucrarile, sau de orice alte indatoriri, obligatii sau raspunderi pe care le are potrivit prevederilor Contractului.

8.8 Suspendarea Lucrarilor

Inginerul poate in orice moment dispune Antreprenorului suspendarea unei parti sau a tuturor Lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, depozita si va asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva oricaror deteriorari, pierderi sau daune.

De asemenea, Inginerul poate da instiintare despre cauza suspendarii Lucrarilor. Daca si in masura in care aceasta cauza este notificata prin instiintare si intra sub raspunderea Antreprenorului, atunci prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 si 8.11 nu se vor aplica.

8.9 Consecintele suspendarii

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a indeplinirii dispozitiilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] si / sau ca urmare a reluarii lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a)       prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)       plata acestor Costuri, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.si / sausi / sau

Antreprenorul nu va fi indreptatit la o astfel de prelungire, sau de plata, pentru timp si Costuri suportate in remedierea consecintelor unor greseli ale Antreprenorului, fie de proiectare in proiectul elaborat de Antreprenor, de executie sau de materiale, sau consecintelor esecului Antreprenorului de a proteja, depozita sau a asigura paza in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor].

8.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in cazul suspendarii

Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (la data suspendarii) Echipamentelor si / sau Materialelor care nu au fost livrate pe Santier, daca:

(a) lucrarile la Echipamente sau livrarea Echipamentelor si / sau Materialelor au fost suspendate mai mult de 28 de zile, si

(b) Antreprenorul a marcat Echipamentele si / sau Materialele ca proprietate a Beneficiarului in conformitate cu dispozitiile Inginerului.

8.11 Suspendare prelungita

Daca suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Daca Inginerul nu da permisiunea in termen de 28 de zile de la solicitarea ei, atunci Antreprenorul, prin transmiterea unei instiintari Inginerului, poate trata suspendarea ca pe o omisiune, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Ajustari], a partii afectate din Lucrari. Daca suspendarea afecteaza intreaga Lucrare, Antreprenorul poate transmite o instiintare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor].

8.12 Reluarea Lucrarilor

Dupa primirea permisiunii sau dispozitiei de a relua activitatea, Antreprenorul si Inginerul vor examina impreuna Lucrarile, Echipamentele si Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia orice deteriorare, defect sau pierdere a Lucrarilor, Echipamentelor sau Materialelor, care s-a produs in timpul suspendarii.

9.1 Obligatiile Antreprenorului

Dupa furnizarea documentelor in conformitate cu prevederile subparagrafului (d) al Sub-Clauzei 4.1 [Obligatiile Generale ale Antreprenorului], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare in conformitate cu prevederile prezentei Clauze si Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].

Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare cu cel putin 21 de zile inainte de data la care Antreprenorul va fi pregatit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, Testele la Terminare vor fi efectuate in termen de 14 zile de la aceasta data, la o data sau date stabilite printr-o dispozitie a Inginerului.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele folosirii Lucrarilor de catre Beneficiar asupra performantelor sau altor caracteristici ale Lucrarilor. Imediat dupa ce Lucrarile, sau un Sector, au trecut oricare dintre Testele la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raportul verificat asupra rezultatelor acestor Teste.

9.2 Intarzieri in efectuarea Testelor

Daca Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful cinci) si / sau Sub-Clauza 10.3 [Interferenta cu Testele la Terminare].

Daca Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Antreprenor, Inginerul poate, printr-o instiintare, sa solicite Antreprenorului sa efectueze Testele in termen de 21 de zile de la primirea instiintarii. Antreprenorul va efectua Testele la o data sau date, din aceasta perioada, care vor fi stabilite de catre Antreprenor si despre care va instiinta Inginerul.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa efectueze Testele la Terminare in acest termen de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua aceste Teste, pe riscul si cheltuiala Antreprenorului. Aceste Teste la Terminare vor fi considerate apoi ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3 Repetarea Testelor

Daca Lucrarile, sau un Sector, nu trec Testele la Terminare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele netrecute, si Testele la Terminare pentru orice lucrare in legatura cu acestea, sa fie repetate in aceiasi termeni si aceleasi conditii.

9.4. Rezultate necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca Lucrarile, sau un Sector, nu trec Testele la Terminare repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Retestarea], Inginerul va fi indreptatit:

(a) sa dispuna o noua repetare a Testelor la Terminare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;

(b) daca netrecerea testelor priveaza Beneficiarul, in substanta, de intregul beneficiu al Lucrarilor sau Sectorului, sa respinga Lucrarile sau Sectorul (dupa caz), eventualitate in care Beneficiarul va avea aceeasi remediere ca si cea stipulata in subparagraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Esecul in remedierea defectelor]; sau

(c)    sa emita Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicita acest lucru.

In cazul mentionat la subparagraful (c), Antreprenorul va proceda in conformitate cu toate celelalte obligatii potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului va fi redus cu suma adecvata pentru a acoperi valoarea redusa primita de Beneficiar ca rezultat al acestui esec. Cu exceptia cazului in care reducerea relevanta pentru acest esec (sau metoda de calcul a acesteia) este specificata in Contract, Beneficiarul poate solicita ca reducerea sa fie (i) convenita de ambele Parti (doar pentru remedierea acestui esec) si platita inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau (ii) hotarata si platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari].

10.1 Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor

Cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate necorespunzatoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile atunci cand: (i) Lucrarile au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, incluzand problemele descrise in Sub-Clauza 8.2 [Durata de Executie] si cu exceptiile prevazute in subparagraful (a) de mai jos, si (ii) a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau se considera ca a fost emis in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

Antreprenorul poate solicita emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, printr-o instiintare trimisa Inginerului cu cel mult 14 zile inainte ca, in opinia Antreprenorului, Lucrarile sa fie terminate si pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt impartite in Sectoare, Antreprenorul poate solicita, in mod similar, emiterea unui Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru fiecare Sector.

In termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii de la Antreprenor, Inginerul:

(a) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, precizand data la care Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care nu afecteaza substantial folosirea Lucrarilor sau a Sectorului in scopul prevazut (pana in momentul cand sau in timp ce aceste lucrari sunt terminate iar aceste defecte remediate); sau

(b) va respinge solicitarea, prezentand justificari si specificand lucrarile necesare a fi executate de catre Antreprenor pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Apoi, Antreprenorul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.

Daca Inginerul, in acest termen de 28 de zile, nu reuseste sa emita Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau sa respinga solicitarea Antreprenorului, iar Lucrarile sau Sectorul (dupa caz) sunt in mod substantial in conformitate cu prevederile Contractului, se va considera ca Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor a fost emis in ultima zi a perioadei de 28 de zile.

10.2 Receptia unor parti ale Lucrarilor

Inginerul poate, la latitudinea exclusiva a Beneficiarului, emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor Permanente.

Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara care fie este specificata in Contract, fie convenita de ambele Parti), pana cand Inginerul emite, daca emite, un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrarilor inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor:

(a) partea care este folosita va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput folosirea acesteia;

(b) Antreprenorul va inceta sa mai aiba responsabilitatea ingrijirii acelei parti incepand cu aceasta data, moment in care raspunderea va trece in sarcina Beneficiarului, si

(c) la solicitarea Antreprenorului, Inginerul trebuie sa emita un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte.

Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din Lucrari, Antreprenorului i se va acorda cat mai urgent posibilitatea sa ia toate masurile necesare pentru efectuarea oricaror Teste la Terminare ar fi ramase nerealizate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminare fara intarziere, inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor.

Daca Antreprenorul suporta Costuri ca urmare a receptiei si / sau folosirii de catre Beneficiar si / saua unei parti din Lucrari, altele decat acele folosiri specificate in Contract sau convenite cu Antreprenorul, Antreprenorul (i) va transmite Inginerului o instiintare si (ii) si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor Costuri si profit.

Daca a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din Lucrari (alta decat un Sector), penalitatile de intarziere pentru terminarea Lucrarilor ramase de executat vor fi reduse. In mod similar, penalitatile de intarziere pentru ce ramane de executat din Sectorul (daca exista) in care este inclusa aceasta parte vor fi, de asemenea, reduse. Pentru orice perioada de intarziere dupa data specificata in acest Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a acestor penalitati de intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate si valoarea totala a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz). Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor proportii. Prevederile prezentului paragraf se vor aplica numai la procentul zilnic al penalitatilor de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 [Penalitati de Intarziere], si nu vor afecta limita maxima a acestor penalitati.

10.3 Interferenta cu Testele la Terminare

Daca Antreprenorul este impiedicat, pentru mai mult de 14 zile, sa efectueze Testele la Terminare, datorita unei cauze pentru care Beneficiarul este responsabil, se va considera ca Beneficiarul a receptionat Lucrarile sau Sectorul (dupa caz) la data la care, altfel, Testele la Terminare ar fi fost terminate.

Apoi Inginerul va emite in consecinta un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare fara intarziere, inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor. Inginerul va transmite o instiintare si va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate in termen de 14 zile de la data instiintarii si in conformitate cu prevederile relevante din Contract.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a acestei intarzieri in efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

10.4 Restabilirea suprafetelor de teren

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel intr-un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, nu se va considera ca un proces verbal de receptie emis pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor certifica terminarea lucrarilor necesare de restabilire a oricarui teren sau a altor suprafete.

11.1. Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectelor

Pentru ca Lucrarile, Documentatia Antreprenorului, si fiecare Sector, sa fie in conditiile cerute de Contract (cu exceptia uzurii normale) pana la data expirarii Perioadei de Notificare a Defectelor sau cat mai curand posibil, Antreprenorul:

(a) va termina orice lucrare ramasa neexecutata la data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila definita, printr-o dispozitie, de catre Inginer, si

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor sau degradarilor, asa cum poate fi instiintat de catre Beneficiar (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrarile sau Sector (dupa caz).

Daca apar astfel de defecte sau se produc degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta de catre Beneficiar (sau o alta persoana in numele acestuia).

11.2 Costul remedierii defectelor

Toate lucrarile la care se face referire in subparagraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectelor] vor fi executate pe riscul si cheltuiala Antreprenorului, daca si in masura in care aceste lucrari sunt atribuibile:

(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului, sau

(c) esecul Antreprenorul de a indeplini oricare alta obligatie.

Daca si in masura in care aceste lucrari sunt atribuibile oricaror alte cauze, Antreprenorul va fi instiintat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectelor

Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrarile sau pentru un Sector daca si in masura in care Lucrarile, Sectorul sau o componenta majora a Echipamentelor (in functie de caz si dupa receptie) nu pot fi folosite in scopul prevazut din cauza unor defecte sau degradari. Totusi, o Perioada de Notificare a Defectelor nu va fi prelungita cu mai mult de doi ani.

Daca livrarea si / sau montarea Echipamentelor si / sau Materialelor a fost suspendata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] sau Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda lucrarile], obligatiile Antreprenorului potrivit prevederilor prezentei Clauze nu se vor aplica niciunor defecte sau degradari produse la mai mult de doi ani dupa ce, altfel, Perioada de Notificare a Defectelor pentru Echipamente si / sau Materiale, ar fi expirat.

11.4 Esecul in remedierea defectelor

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze orice defect sau degradare intr-o perioada rezonabila, Beneficiarul (sau o persoana in numele acestuia) poate stabili o data la care sau pana la care defectul sau degradarea va trebui sa fie remediate. Se va transmite Antreprenorului o instiintare, cu preaviz rezonabil, referitoare la aceasta data.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectul sau degradarea pana la data stabilita in instiintare, iar aceste lucrari de remediere trebuiau executate pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectelor], Beneficiarul poate (la optiunea sa):

(a) sa execute lucrarea cu forte proprii sau prin terti, intr-o maniera rezonabila si pe cheltuiala Antreprenorului, dar Antreprenorul nu va avea niciun fel de raspundere pentru astfel de lucrari; Antreprenorul va plati Beneficiarului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] cheltuielile suportate in mod rezonabil de catre Beneficiar pentru remedierea defectului sau degradarii;

(b) sa solicite Inginerului sa convina sau sa hotarasca asupra unei reduceri rezonabile a Pretului Contractului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari]; sau

(c) daca defectul sau degradarea priveaza, de fapt, Beneficiarul de intregul beneficiu al Lucrarilor sau a unor parti importante din Lucrari, sa rezilieze Contractul in intregime sau numai pentru acele parti din Lucrari care nu pot fi folosite in scopul prevazut. Fara a prejudicia orice alte drepturi, potrivit prevederilor Contractului sau altfel, Beneficiarul va fi apoi indreptatit sa recupereze toate sumele platite pentru Lucrarile sau pentru acea parte (dupa caz), plus costurile de finantare si costurile aferente demolarii lucrarilor respective, eliberarii Santierului si returnarii Echipamentelor si Materialelor Antreprenorului.

11.5 Inlaturarea lucrarilor defectuoase

Daca defecte sau degradari nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier, iar Beneficiarul isi da consimtamantul, Antreprenorul poate inlatura de pe Santier, in scopul repararii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate obliga Antreprenorul sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa elibereze o alta garantie adecvata.

11.6 Teste suplimentare

Daca lucrarile de remediere a oricarui defect sau degradare poate afecta performantele Lucrarilor, Inginerul poate ordona repetarea oricarora dintre testele descrise in Contract. Aceasta solicitare va fi facuta printr-o instiintare in termen de 28 de zile dupa remedierea defectului sau degradarii.

Aceste teste vor fi efectuate in conformitate cu termenii aplicabili testelor anterioare, cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate pe riscul si cheltuiala Partii responsabile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul remedierii defectelor] pentru costul lucrarilor de remediere.

11.7 Dreptul de acces

Pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrari dupa cum este, in mod rezonabil, necesar pentru indeplinirea prevederilor acestei Clauze, cu exceptia situatiilor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.

11.8 Stabilirea, de catre Antreprenor, a cauzelor defectelor

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va cerceta cauzele oricarui defect, potrivit indicatiilor Inginerului. Cu exceptia cazului in care remedierea defectului se face pe cheltuiala Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul remedierii defectelor], Costurile cercetarii si un profit rezonabil vor fi convenite sau hotarate de catre Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] si vor fi incluse in Pretul Contractului.

11.9 Procesul Verbal de Receptie Finala

Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu va fi considerata a fi incheiata pana cand Inginerul emite Procesul Verbal de Receptie Finala catre Antreprenor, specificand data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile potrivit prevederilor Contractului.

Inginerul va emite Procesul Verbal de Receptie Finala in termen de 28 de zile de la expirarea celei din urma Perioade de Notificare a Defectelor sau cat mai repede posibil dupa ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat si testat toate Lucrarile, inclusiv remedierea oricaror defecte. O copie a Procesului Verbal de Receptie Finala va fi transmisa Beneficiarului.

Numai Procesul Verbal de Receptie Finala poate fi considerat a reprezenta receptia Lucrarilor.

11.10 Obligatii neindeplinite

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, fiecare Parte va raspunde in continuare de indeplinirea obligatiilor ramase neonorate la acel moment. In scopul stabilirii naturii si nivelului unor astfel de obligatii neindeplinite, Contractul se considera a ramane in vigoare.

11.11 Eliberarea Santierului

La primirea Procesului Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va inlatura de pe Santier toate Utilajele Antreprenorului, surplusurile de materiale, resturile, rebuturile si Lucrarile Provizorii.

Daca acestea nu au fost indepartate in termen de 28 de zile dupa ce Beneficiarul primeste o copie a Procesului Verbal de Receptie Finala, Beneficiarul poate vinde sau dispune in alt fel de orice bun ramas pe Santier. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor suportate in legatura cu, sau cauzata de aceste de vanzari sau depozitari si restabiliri ale Santierului.

Orice diferenta de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca suma astfel obtinuta nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plati Beneficiarului diferenta neacoperita.

12.1 Masurarea Lucrarilor

Lucrarile trebuie sa fie masurate si evaluate in vederea platii in conformitate cu prevederile prezentei Clauze.

De fiecare data cand Inginerul solicita masurarea oricarei parti din Lucrari, se va transmite o instiintare, cu preaviz rezonabil, Reprezentantului Antreprenorului, iar acesta :

(a) cu promptitudine, va participa sau va trimite un alt reprezentant calificat sa asiste Inginerul la efectuarea masuratorilor, si

(b) va furniza orice detalii solicitate de catre Inginer.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa participe sau sa trimita un reprezentant, atunci masuratoarea facuta de catre Inginer (sau in numele acestuia), va fi acceptata ca fiind exacta.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in Contract, ori de cate ori Lucrarile Permanente trebuie masurate pe baza inregistrarilor din documente, acestea vor fi pregatite de catre Inginer. Atunci cand si daca i se va cere, Antreprenorul va participa la examinarea inregistrarilor, va conveni asupra lor cu Inginerul, si va semna aceste inregistrari odata convenite. Daca Antreprenorul nu participa, atunci inregistrarile vor fi acceptate ca fiind exacte.

Daca Antreprenorul examineaza si nu este de acord cu inregistrarile, si / sau nu le semneaza ca si convenite, atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare referitoare la motivele pentru care inregistrarile sunt considerate a fi inexacte. Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va revedea inregistrarile si le va confirma sau le va modifica. Daca Antreprenorul nu transmite Inginerului o astfel de observatie, in termen de 14 zile de la data la care a fost solicitat sa examineze inregistrarile, atunci acestea vor fi acceptate ca fiind exacte.

12.2 Metode de masurare

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in Contract si fara a lua in considerare practica locala :

(a) masuratorile se vor face pentru cantitatea neta reala a fiecarui articol de Lucrari Permanente, si

(b) metoda de masurare va fi in conformitate cu Listele de Cantitati sau alte Liste aplicabile.

12.3 Evaluarea

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in Contract, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra Pretului Contractului prin evaluarea fiecarui articol de lucrari, aplicand masuratoarea convenita sau hotarata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 si 12.2 de mai sus si tariful sau pretul adecvat pentru articolul respectiv.

Pentru fiecare articol de lucrari, tariful sau pretul adecvat va fi tariful sau pretul specificat in Contract sau, daca nu exista astfel de articol, cel specificat pentru o lucrare similara. Totusi, un tarif sau pret nou va fi adecvat pentru un articol de lucrari daca :

(a) (i) cantitatea masurata a articolului este schimbata cu mai mult de 10% fata de cantitatea acestui articol din Lista de Cantitati sau alte Liste,

(ii) aceasta schimbare de cantitate multiplicata cu tariful specificat pentru acest articol depaseste 0,01% din Valoarea de Contract Acceptata,

(iii) aceasta schimbare de cantitate schimba direct Costul unitar al acestui articol cu mai mult de 1% , si

(iv) acest articol nu este specificat in Contract ca fiind  articol cu tarif fix  ;

sau

(b) (i) executia lucrarii este dispusa potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Ajustari],

(ii) in Contract nu este specificat niciun tarif sau pret pentru un astfel de articol, si

(iii) niciun tarif sau pret specificat nu este adecvat deoarece articolul respectiv nu este similar sau nu este executat in conditii similare, cu niciun alt articol din Contract.

Fiecare tarif sau pret nou va fi calculat pe baza oricaror tarife sau preturi relevante din Contract, cu ajustari rezonabile pentru a lua in considerare problemele descrise in subparagrafele (a) si / sau (b), dupa caz. Daca niciun tarif sau pret nu este relevant pentru calcularea unui tarif sau pret nou, atunci el va fi calculat pe baza Costului rezonabil de executie a lucrarii, plus un profit rezonabil, luand in considerare si orice alte probleme relevante.

Pana cand se conveni sau hotari un tarif sau pret adecvat, Inginerul va hotari asupra unui tarif sau pret provizoriu in scopurile Certificatelor Interimare de Plata.

12.4 Omiteri

De fiecare data cand omiterea unei lucrari constituie o parte (sau integralitatea) unei Modificari, a carei valoare nu a fost convenita, daca :

(a) Antreprenorul va suporta (sau a suportat) costuri care, daca lucrarea nu ar fi fost omisa, ar fi fost considerat ca fiind acoperit de o suma care este inclusa in Valoarea de Contract Acceptata;

(b) omiterea lucrarii va rezulta (sau a rezultat) in faptul ca aceasta suma nu face parte din Pretul Contractului ; si

(c) acest cost nu este considerat a fi inclus in evaluarea oricarei lucrari de substituire;

atunci Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in consecinta, cu detalii justificative. La primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestui cost care va fi inclus in Pretul Contractului.

13.1 Dreptul de a modifica

Modificarile pot fi initiate de catre Inginer in orice moment inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, fie printr-o dispozitie, fie printr-o solicitare catre Antreprenor ca sa transmita o propunere.

Antreprenorul va executa fiecare Modificare si va fi obligat fata de ea, cu exceptia cazului in care Antreprenorul transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului specificand (cu detalii justificative) faptul ca Antreprenorul nu poate obtine in mod direct si usor Bunurile necesare pentru Modificare. La primirea acestei instiintari, Inginerul va anula, confirma sau modifica dispozitia.

Fiecare Modificare poate include:

(a) schimbari ale cantitatilor oricarui articol de lucrari inclus in Contract (totusi, astfel de schimbari nu reprezinta in mod necesar o Modificare),

(b) schimbari ale calitatii si ale altor caracteristici ale oricarui articol de lucrari,

(c) schimbari ale cotelor, pozitiilor si / sau dimensiunilor oricarei parti din Lucrari,

(d) omiterea oricarei lucrari, cu exceptia cazului in care va fi executata de altii,

(e) orice lucrare, Echipamente, Materiale sau servicii aditionale, necesare pentru Lucrarile Permanente, inclusiv orice Teste la Terminare aferente, foraje si alte lucrari de testare si de investigare, sau

(f) schimbari in succesiunea sau programarea executiei Lucrarilor.

Antreprenorul nu va face nicio schimbare si / sau modificare a Lucrarilor Permanente, pana cand Inginerul dispune sau aproba, daca dispune sau aproba, o Modificare.

13.2 Optimizarea proiectului

Antreprenorul poate, in orice moment, sa transmita Inginerului o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului), daca este adoptata, (i) va accelera terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce pentru Beneficiar costurile de constructie, intretinere sau exploatare a Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea pentru Beneficiar a Lucrarilor terminate, sau (iv) va fi, din alte motive, in avantajul Beneficiarului.

Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].

Daca o propunere, care este aprobata de Inginer, include o schimbare in proiectul unei parti din Lucrarile Permanente, atunci, cu exceptia cazului in care este convenit altfel de catre ambele Parti:

(a) Antreprenorul va proiecta aceasta parte,

(b) se vor aplica prevederile subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1 [Obligatiile Generale ale Antreprenorului], si

(c) daca aceasta schimbare conduce la reducerea valorii contractuale a acestei parti, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra unei prime care va fi inclusa in Pretul Contractului. Aceasta prima va fi jumatate (50%) din diferenta dintre urmatoarele valori:

(i) reducerea valorii contractuale, rezultata din schimbare, exclusiv ajustarile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Ajustari generate de schimbari ale legislatiei] si Sub-Clauza 13.8 [Ajustari generate de schimbari ale Costurilor], si

(ii) reducerea (daca este cazul) valorii pentru Beneficiar a lucrarilor modificate, luand in considerare orice reducere a calitatii, a duratei anticipate de exploatare sau a eficientei in exploatare.

Totusi, daca valoarea (i) este mai mica decat valoarea (ii), nu va fi nicio prima.

13.3 Procedura de Modificare

Daca Inginerul solicita o propunere, inainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va raspunde in scris fara intarziere, fie prin prezentarea motivelor pentru care nu se poate conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor elemente:

(a) o descriere a lucrarii propuse pentru a fi executata si un program de executie a acesteia,

(b) propunerea Antreprenorului pentru orice modificare necesara a programului conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de executie] si a Duratei de Executie, si

(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificarii.

Dupa primirea unei astfel de propuneri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea proiectului] sau altfel), Inginerul, fara intarziere, va raspunde prin aprobare, respingere sau cu comentarii. Antreprenorul nu va intarzia nicio lucrare in timp ce asteapta un raspuns.

Fiecare dispozitie referitoare la executia unei Modificari, insotita de orice cerinta privind inregistrarea Costurilor, va fi emisa de catre Inginer Antreprenorului, care va confirma primirea acesteia.

Fiecare Modificare va fi evaluata in conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea], cu exceptia cazului in care Inginerul dispune sau aproba altfel in conformitate cu prevederile prezentei Clauze.

13.4 Plata in monedele stabilite

In cazul in care Contractul prevede ca plata Pretului Contractului sa fie facuta in mai multe monede, atunci, de fiecare data cand o ajustare este convenita sau hotarata asa cum se specifica mai sus, se vor specifica sumele platibile in fiecare din monedele stabilite. In acest scop, se va face referire la proportia reala sau anticipata a monedelor din Costul lucrarilor modificate, si la proportia diferitelor monede specificate pentru plata Pretului Contractului.

13.5 Provizioane

Fiecare Provizion nu va fi folosit, integral sau partial, decat in conformitate cu dispozitiile Inginerului iar Pretul Contractului va fi ajustat in consecinta. Suma totala platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer, pentru lucrari, furnizari de bunuri sau servicii de care este legat Provizionul. Pentru fiecare Provizion, Inginerul poate emite urmatoarele dispozitii:

(a) lucrari sa fie executate (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) de catre Antreprenor si evaluate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; si / sau

(b) Echipamente, Materiale sau servicii sa fie achizitionate de catre Antreprenor de la un Subantreprenor nominalizat (dupa cum este definit in Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]) sau altfel; si pentru care vor fi incluse in Pretul Contractului:

(i) sumele efectiv platite (sau datorate) de catre Antreprenor, si

(ii) o suma pentru cheltuieli indirecte si profit, calculata ca un procent din aceste sume efectiv platite sau datorate, prin aplicarea ratei procentuale relevante (daca exista) specificate in Lista adecvata. Daca nu exista o astfel de rata procentuala, se va aplica rata procentuala specificata in Anexa la Oferta.

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza, spre justificare, devize, facturi, dovezi ale platii si inregistrari contabile sau chitante.

13.6 Lucrari in regie

Pentru lucrari minore sau intamplatoare, Inginerul poate dispune ca o Modificare sa fie executata pe baza lucrarilor in regie. Astfel, lucrarile vor fi evaluate in conformitate cu Listele de lucrari in regie incluse in Contract si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de lucrari in regie nu este inclusa in Contract, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inainte de comanda Bunuri pentru lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului devize. Atunci cand solicita o plata, Antreprenorul va transmite facturi, dovezi ale platii si inregistrari contabile sau chitante, pentru orice Bun.

Cu exceptia articolelor pentru care Lista de lucrari in regie specifica faptul ca nu se fac plati, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte, in dublu exemplar, care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele folosite in executia lucrarilor din ziua anterioara:

(a) numele, functia si orele prestate ale Personalului Antreprenorului,

(b) identificarea, tipul si orele prestate ale Echipamentului Antreprenorului si ale Lucrarilor Temporare, si

(c) cantitatile si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.

O copie a fiecarei situatii, daca este corecta sau cand este convenita, va fi semnata de Inginer si returnata Antreprenorului. Antreprenorul va transmite apoi Inginerului situatii cu preturile acestor resurse, inainte ca acestea sa fie incluse in urmatoarea Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari].

13.7 Ajustari generate de schimbari ale legislatiei

Pretul Contractului va fi ajustat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costurilor rezultate din schimbarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor noi Legi sau abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau interpretarii juridice sau oficiale, guvernamentale, a acestor Legi, schimbare efectuata dupa Data de Referinta si care afecteaza Antreprenorul in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul sufera (sau va suferi) intarzieri si / sau suporta (sau va suporta) Costuri suplimentare ca urmare a acestor schimbari ale Legilor sau interpretarilor, efectuate dupa Data de Referinta, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a)           prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)          plata acestor Costuri, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru (i) a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

13.8 Ajustari generate de schimbari ale Costurilor

In prezenta Sub-Clauza, "tabelul datelor de ajustare" inseamna tabelul completat cu datele de ajustare inclus in Anexa la Oferta. Prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica daca nu exista un astfel de tabel al datelor de ajustare.

Daca se vor aplica prevederile prezentei Sub-Clauze, sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresteri sau scaderi ale costului fortei de munca, a Bunurilor si a altor resurse ale Lucrarilor, prin adaugarea sau scaderea unor valori stabilite cu ajutorul formulelor stabilite in prezenta Sub-Clauza. In masura in care prevederile prezentei Clauze sau a altor Clauze din Contract nu acopera o compensare totala pentru orice cresteri sau scaderi ale costurilor, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi intamplarea altor cresteri sau scaderi ale costurilor.

Ajustarea ce se aplica valorii altfel platibila Antreprenorului, dupa cum este evaluata in conformitate cu Lista adecvata si aprobata in Certificatele de Plata, va fi stabilita conform formulelor pentru fiecare moneda in care se plateste Pretul Contractului. Nu se aplica nicio ajustare la lucrari evaluate pe baza Costurilor sau a preturilor curente. Formulele vor fi de tipul urmator:

Pn = a + b(Ln/L0) + c(En/E0) + d(Mn/M0) + ....

unde:

"Pn" este multiplicatorul de ajustare ce se aplica valorii contractuale estimate in moneda relevanta a lucrarilor realizate in perioada "n", aceasta perioada fiind de o luna, cu exceptia altor prevederi ale Anexei la Oferta;

"a" este un coeficient fix, specificat in tabelul relevant al datelor de ajustare, reprezentand proportia neajustabila a platilor contractuale;

"b", "c", "d" sunt coeficienti reprezentand proportia estimata a fiecarui element de cost legat de executia Lucrarilor, asa cum se specifica in tabelul datelor de ajustare; astfel de elemente de cost din tabel pot fi indicatori ai resurselor precum forta de munca, utilaje si materiale;

"Ln", "En", "Mn", reprezinta indicii curenti de cost sau preturile de referinta pentru perioada "n", exprimati in moneda relevanta de plata, fiecare aplicandu-se elementului relevant de cost din tabel, cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (la care se refera Certificatul de Plata respectiv); si

"Lo", "Eo", "Mo", reprezinta indicii de cost sau preturile de referinta de baza, exprimati in moneda relevanta de plata, fiecare aplicandu-se elementului relevant de cost din tabel la Data de Referinta.

Indicii de cost sau preturile de referinta specificate in tabelul datelor de ajustare trebuie sa fie folosite. Daca exista indoieli asupra sursei lor, aceasta va fi stabilita de catre Inginer. In acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele specificate (mentionate in coloanele patru, respectiv cinci din tabel) in scopul clarificarii sursei; desi aceste date (si in consecinta aceste valori) pot sa nu corespunda cu indicii de cost de baza.

In cazurile in care "moneda indicilor" (specificata in tabel) nu este moneda relevanta de plata, fiecare indice va fi convertit in moneda relevanta de plata la cursul de vanzare, stabilit de banca centrala a Tarii, a acestei monede relevante, la data mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele.

Pana ce un indice de cost curent este disponibil, Inginerul va stabili un indice provizoriu pentru emiterea Certificatului Interimar de Plata. Atunci cand un indice curent va fi disponibil, ajustarea se va recalcula in consecinta.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine Lucrarile in perioada Duratei de Executie, ajustarea preturilor dupa acest termen se va face utilizand fie (i) fiecare indice sau pret aplicabil cu 49 de zile inainte de data expirarii Duratei de Executie a Lucrarilor, sau (ii) indicele sau pretul curent, in functie de alternativa cea mai avantajoasa pentru Beneficiar .

Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost specificati in tabelul (tabelele) datelor de ajustare nu pot fi ajustate decat daca au devenit irezonabile, dezechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificarilor.

14.1 Pretul Contractului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Pretul Contractului va fi convenit sau hotarat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] si va face obiectul unor ajustari in conformitate cu prevederile Contractului;

(b) Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si tarifele pe care trebuie sa le plateasca potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului nu va fi revizuit pentru astfel de costuri, cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 13.7 [Ajustari generate de schimbari ale legislatiei];

(c) orice cantitati definite in Listele de Cantitati sau alte Liste sunt cantitati estimate si nu vor fi considerate cantitatile reale si corecte:

(i) ale Lucrarilor pe care Antreprenorul trebuie sa le execute, sau

(ii) in scopurile Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea]; si

(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, in termen de 28 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, o propunere de defalcare a fiecarei sume forfetare din Liste. Inginerul poate tine cont de aceasta defalcare la elaborarea Certificatelor de Plata, dar nu va fi legat de aceasta.

14.2 Plata in avans

Beneficiarul va efectua o plata in avans, sub forma unui imprumut fara dobanda in vederea mobilizarii, dupa ce Antreprenorul va transmite o garantie in conformitate cu prevederile prezentei Sub-clauze. Valoarea totala a platii in avans, numarul si data transelor (daca sunt mai multe decat una) si monedele de plata si proportiile acestora, vor fi cele specificate in Anexa la Oferta.

Pana cand Beneficiarul primeste, daca primeste, aceasta garantie, sau daca valoarea totala a platii in avans nu este specificata in Anexa la Oferta, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a avansului dupa primirea unei Situatii de Lucrari (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari]) si dupa primirea de catre Beneficiar (i) a Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] si (ii) a unei garantii de valoarea si in moneda stabilite pentru plata in avans. Aceasta garantie va fi emisa de o entitate si dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobate de catre Beneficiar, si va avea forma anexata Conditiilor Speciale sau alta forma aprobata de catre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ca aceasta garantie va ramane valabila si in vigoare pana la rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor, incluse in Certificatele de Plata. Daca termenii garantiei specifica data de expirare a acesteia, iar plata in avans nu a fost rambursata cu 28 de zile inainte de data expirarii garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la rambursarea integrala a platii in avans.

Plata in avans va fi rambursata prin deduceri procentuale in Certificatele de Plata. Cu exceptia cazului in care alte procente sunt specificate in Anexa la Oferta:

(a) deducerile vor incepe in acel Certificat de Plata in care totalul platilor intermediare aprobate (cu exceptia platii in avans, precum si a deducerilor si restituirii sumelor retinute) depasesc zece procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata mai putin Provizioanele; si

(b) deducerile vor fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata (cu exceptia platii in avans, precum si a deducerilor si restituirii sumelor retinute) in monedele si proportiile acestora in plata in avans, pana in momentul in care plata in avans este rambursata.

Daca plata in avans nu a fost rambursata inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau inainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea de catre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si rezilierea de catre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.

14.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Antreprenorul va transmite Inginerului, dupa sfarsitul fiecarei luni, o Situatie de Lucrari, in sase exemplare, intr-o forma aprobata de Inginer, in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu documentele justificative care vor include raportul de progres in luna respectiva, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.21 [Rapoartele de Progres].

Situatia de Lucrari va include urmatoarele elemente, dupa caz, care vor fi exprimate in diferitele monede in care Pretul Contractului este platibil, in ordinea de mai jos:

(a) valoarea contractuala estimata a Lucrarilor executate si a Documentelor Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand elementele descrise in subparagrafele de la (b) la (g) de mai jos);

(b) orice suma care trebuie adaugata sau dedusa pentru schimbarile in legislatie si schimbarile in costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.7 [Ajustari generate de schimbari ale legislatiei] si Sub-Clauzei 13.8 [Ajustari generate de schimbari ale costurilor];

(c) orice suma care trebuie dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de retinere specificat in Anexa la Oferta, la totalul sumelor de mai sus, pana cand suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Retinute (daca exista) specificata in Anexa la Oferta;

(d) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans si rambursari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.2 [Plata in avans];

(e) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru Echipamente si Materiale in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor];

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Reclamatii, Litigii si Arbitraj]; si

(g) deducerea totalului sumelor aprobate in toate Certificatele de Plata anterioare.

14.4 Graficul de plati

Daca in Contract este inclus un grafic de plati care sa specifice transele in care va fi platit Pretul Contractului, atunci, cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic:

(a) transele prevazute in acest grafic de plati vor fi valorile contractuale estimate in scopurile subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari];

(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] nu se vor aplica; si

(c) daca aceste transe nu sunt definite cu referire la progresul real inregistrat in executia Lucrarilor, iar daca se constata ca progresul real este mai lent decat cel care sta la baza acestui grafic de plati, atunci, Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra transelor de plata revizuite, care sa ia in considerare masura in care progresul este mai lent decat cel care statea la baza transelor.

Daca in Contract nu este inclus un grafic de plati, Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor pe care Antrenorul apreciaza ca vor deveni datorate pentru fiecare trimestru. Prima estimare va fi transmisa in termen de 42 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor. Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial, pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

14.5 Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

Daca se aplica prevederile prezentei Sub-Clauze, Certificatele Interimare de Plata vor include, potrivit prevederilor subparagrafului (e) din Sub-Clauza 14.3, (i) o suma pentru Echipamentele si Materialele care au fost expediate pe Santier pentru a fi incorporate in Lucrarile Permanente, si (ii) o deducere cand valoarea contractuala a acestor Echipamente si Materiale este inclusa ca parte a Lucrarilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari].

Daca listele la care se face referire in subparagrafele (b)(i) sau (c)(i) de mai jos nu sunt incluse in Anexa la Oferta, atunci prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va stabili si va aproba fiecare adaugare in Certificatele Interimare de Plata, daca vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

(a) Antreprenorul:

(i) a pastrat inregistrari satisfacatoare (inclusiv notele de comanda, chitantele, Costurile si folosirea Echipamentelor si Materialelor), iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru verificare, si

(ii) a transmis o situatie pentru Costurile de achizitionare si livrare a Echipamentelor si Materialelor pe Santier, insotita de documente justificative;

si, de asemenea:

(b)    Echipamentele si Materialele respective:

(i) sunt cele cuprinse in lista din Anexa la Oferta pentru plata la expedierea spre Santier;

(ii) au fost expediate spre Tara, in drum spre Santier, in conformitate cu prevederile Contractului; si

(iii) sunt descrise intr-un aviz de expeditie sau intr-un alt document de expediere, care a fost transmis Inginerului impreuna cu dovada platii transportului si a asigurarilor, cu orice alte documente solicitate in mod rezonabil precum si cu o garantie bancara emisa intr-o forma si de catre o entitate aprobate de Beneficiar, in valorile si monedele egale cu suma datorata potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze: aceasta garantie poate avea o forma similara cu forma la care se face referire in Sub-Clauza 14.2 [Plata in Avans] si va fi valabila pana cand Echipamentele si Materialele vor fi depozitate corespunzator pe Santier si protejate impotriva oricaror pierderi, daune sau deteriorari;

sau

(c)    Echipamentele si Materialele respective:

(i) sunt cele cuprinse in lista din Anexa la Oferta pentru plata la livrarea pe Santier; si

(ii) au fost livrate si depozitate corespunzator pe Santier, sunt protejate impotriva oricaror pierderi, daune sau deteriorari si par a fi in conformitate cu prevederile Contractului.

Suma suplimentara pentru aprobare in Certificatele Interimare de Plata va fi echivalentul a optzeci de procente din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente si Materiale (inclusiv livrarea pe Santier), tinand cont de documentele mentionate in prezenta Sub-Clauza si de valoarea contractuala a Echipamentelor si Materialelor.

Monedele de plata pentru aceste sume suplimentare vor fi aceleasi cu cele in care plata va deveni datorata atunci cand valoarea contractuala este inclusa in subparagraful (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari]. La acel moment, Certificatul de Plata va include deducerea aplicabila care va fi echivalenta cu aceasta suma suplimentara pentru Echipamentele si Materialele respective, si in aceleasi monede si proportii.

14.6 Emiterea Certificatelor Interimare de Plata

Nicio suma nu va fi aprobata printr-un Certificat de Plata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. Apoi, in termen de 28 de zile de la primirea unei Situatii de Lucrari si a documentelor justificative, Inginerul va emite catre Beneficiar un Certificat Interimar de Plata care va specifica suma stabilita in mod echitabil de catre Inginer ca fiind datorata, impreuna cu detalii justificative.

Totusi, inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Inginerul nu va fi obligat sa emita un Certificat Interimar de Plata pentru o suma care (dupa retineri si alte deduceri) ar fi mai mica decat valoarea minima (daca exista) a Certificatelor Interimare de Plata specificata in Anexa la Oferta. In aceasta situatie, Inginerul va transmite Antreprenorului o instiintare in consecinta.

Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat pentru niciun alt motiv in afara de urmatoarele:

(a) daca vreun bun furnizat sau vreo lucrare efectuata de Antreprenor nu este in conformitate cu prevederile Contractului, costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cand remedierea sau inlocuirea au fost terminate; si / sau

(b) daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie in conformitate cu prevederile Contractului si a fost instiintat de Inginer in acest sens, valoarea acestei lucrari sau obligatii poate fi retinuta pana cand acea lucrare va fi terminata sau acea obligatie va fi indeplinita.

In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa faca orice corectie sau modificare care trebuie facuta, in mod adecvat, la oricare dintre Certificatele de Plata anteriore. Nu se va considera ca un Certificat de Plata indica acceptarea, aprobarea, consimtamantul sau satisfactia Inginerului.

14.7 Plata

Beneficiarul va plati Antreprenorului:

(a) prima transa din plata in avans, in termen de 42 de zile dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile de la primirea documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] si Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans], pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii;

(b) suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata, in termen de 56 de zile de la primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative; si

(c) suma aprobata in Certificatul Final de Plata, in termen de 56 de zile de la primirea Certificatului de Plata de catre Beneficiar.

Plata sumei datorate in fiecare moneda se va face intr-un cont bancar, precizat de Antreprenor, si in tara platii (pentru aceasta moneda) specificata in Contract.

14.8 Intarzieri in efectuarea platilor

Daca Antreprenorul nu primeste plata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plata], atunci, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca costuri de finantare aferente perioadei de intarziere pentru suma neplatita (la care se vor adauga lunar costurile de finantare). Aceasta perioada se va considera ca incepe de la data platii specificata in Sub-Clauza 14.7 [Plata], indiferent (in cazul subparagrafului (b)) de data la care a fost emis Certificatul Interimar de Plata.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, aceste costuri de finantare vor fi calculate la rata dobanzii anuale de trei procente peste rata de scont a bancii centrale din tara monedei de plata, si vor fi platite in acea moneda.

Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata fara ca o instiintare sau o aprobare prin Certificat de Plata oficiale sa fie necesare, si fara prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.

14.9 Plata Sumelor Retinute

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Inginerul va aproba, prin Certificat de Plata, plata catre Antreprenor a primei jumatati din Sume Retinute. Daca un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor este emis pentru un Sector sau o parte din Lucrari, o parte din Sume Retinute va fi aprobata si platita. Aceasta parte va fi de doua cincimi (40%) din proportia Sumelor Retinute calculata prin impartirea valorii contractuale estimata a Sectorului sau partii respective din Lucrari cu Pretul Contractului final estimat.

Imediat dupa expirarea ultimului termen din Perioadele de Notificare a Defectelor, restul ramas de platit din Sume Retinute va fi aprobat de Inginer pentru plata catre Antreprenor. Daca un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor a fost emis pentru un Sector, o parte din a doua jumatate din Sume Retinute va fi aprobata si platita imediat dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor pentru acest Sector. Aceasta parte va fi de doua cincimi (40%) din proportia Sumelor Retinute calculata prin impartirea valorii contractuale estimata a Sectorului cu Pretul Contractului final estimat.

Totusi, in situatia in care raman lucrari de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Responsabilitatea pentru Defecte], Inginerul va fi indreptatit sa refuze aprobarea costului estimat pentru aceste lucrari pana la terminarea acestora.

Cand se calculeaza aceste proportii, nu se vor lua in considerare nicio ajustare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Ajustari generate de schimbari ale legislatiei] si Sub-Clauzei 13.8 [Ajustari generate de schimbari ale Costurilor].

14.10 Situatia de Lucrari la terminare

In termen de 84 de zile de la primirea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia de Lucrari la terminare insotite de documentele justificative, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] care sa contina:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului pana la data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, si

(c) o estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul considera ca ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate separat in aceasta Situatie de Lucrari la terminare.

Apoi, Inginerul va emite un Certificat de Plata in conformitate cu Sub-Clauza 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata].

14.11 Prezentarea Situatiei Finale de Lucrari

In termen de 56 de zile de la primirea Procesul Verbal de Receptie Finala, Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, un proiect de situatie finala de lucrari insotit de documente justificative care sa prezinte in detaliu, intr-o forma aprobata de Inginer, urmatoarele:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului, si

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel.

Daca Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a proiectului de situatie finala de lucrari, Antreprenorul va transmite orice informatii suplimentare pe care Inginerul le va solicita in mod rezonabil si va efectua, in acest proiect, schimbarile convenite de comun acord. Apoi, Antreprenorul va elabora si va transmite Inginerului situatia finala de lucrari. In prezentele Conditii, expresia "Situatie Finala de Lucrari" se refera la aceasta situatie de lucrari convenita de comun acord.

Totusi, daca, in urma discutiilor intre Inginer si Antreprenor si a schimbarilor efectuate de comun acord in proiectul de situatie finala de lucrari, devine evident faptul ca exista un litigiu, Inginerul va emite catre Beneficiar (cu o copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru acele parti din proiectul de situatie finala de lucrari asupra carora exista un acord. Apoi, daca litigiul este solutionat, in final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor] sau potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe cale amiabila], atunci Antreprenorul va elabora si va transmite Beneficiarului (cu o copie adresata Inginerului) o Situatie Finala de Lucrari.

14.12 Scrisoarea de descarcare

La transmiterea Situatiei Finale de Lucrari, Antreprenorul va transmite o scrisoare de descarcare care sa confirme ca totalul Situatiei Finale de Lucrari reprezinta valoarea completa si finala a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu acesta. Aceasta scrisoare de descarcare poate specifica faptul ca va intra in vigoare atunci cand Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie precum si restul de plata datorata, caz in care scrisoarea de descarcare va intra in vigoare la data respectiva.

14.13 Emiterea Certificatului Final de Plata

In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a scrisorii de descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiei Finale de Lucrari] si Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plata, care va specifica:

(a) suma finala datorata, si

(b) dupa luarea in considerare a tuturor sumelor platite anterior de catre Beneficiar si a tuturor sumelor la care Beneficiarul este indreptatit, diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor, dupa cum este cazul.

Daca Antreprenorul nu a prezentat Situatia Finala de Lucrari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiei Finale de Lucrari] si Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va solicita Antreprenorului sa o prezinte. Daca Antreprenorul nu reuseste sa prezinte aceasta Situatie in termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru suma pe care o va hotari in mod corect ca fiind datorata.

14.14 Incetarea responsabilitatii Beneficiarului

Beneficiarul nu va avea nicio obligatie fata de Antreprenor in niciun fel si in nicio privinta potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu acesta sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care si in masura in care Antreprenorul a inclus o suma in mod expres in acest sens in:

(a) Situatia Finala de Lucrari, si de asemenea

(b) (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) Situatia de Lucrari la Terminare descrisa in Sub-Clauza14.10 [Situatia de Lucrari la Terminare].

Totusi, prezenta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului potrivit obligatiilor sale de despagubire sau responsabilitatile Beneficiarului in caz de frauda, neindeplinire deliberata a obligatiilor sau purtare necorespunzatoare si nesabuita ale Beneficiarului.

14.15 Monede de plata

Pretul Contractului va fi platit in moneda sau monedele nominalizate in Anexa la Oferta. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, daca sunt nominalizate astfel doua sau mai multe monede, platile vor fi facute dupa cum urmeaza:

(a) daca Valoarea de Contract Acceptata a fost exprimata numai in Moneda Locala:

(i) proportiile sau sumele in Moneda Locala si Monede Straine, si cursurile fixe de schimb ce vor fi folosite pentru calcularea platilor, vor fi cele specificate in Anexa la Oferta, cu exceptia cazului in care ambele Parti au convenit altfel;

(ii) platile si deducerile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Provizioane] si Sub-Clauzei 13.7 [Ajustari generate de schimbari ale legislatiei] se vor face in monedele si proportiile aplicabile acestora; si

(iii) alte plati si deduceri potrivit prevederilor subparagrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] se vor face in monedele si proportiile specificate in subparagraful (a)(i) de mai sus;

(b) plata penalitatilor specificate in Anexa la Oferta vor fi facute in monedele si proportiile specificate in Anexa la Oferta;

(c) alte plati ale Antreprenorului catre Beneficiar se vor face in moneda in care Beneficiarul a efectuat cheltuiala respectiva, sau in moneda care este convenita de ambele Parti;

(d) daca o suma platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anumita moneda depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea moneda, Beneficiarul poate recupera diferenta acestor sume din sumele ce trebuie platite Antreprenorului in alte monede; si

(e) daca in Anexa la Oferta nu este specificat niciun curs de schimb, atunci se vor aplica cursurile de schimb din Data de Referinta, stabilite de banca centrala a Tarii.

15.1 Instiintarea de remediere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca oricare din obligatiile potrivit prevederilor Contractului, Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, sa corecteze acest esec si sa-l remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp.

15.2 Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul, daca Antreprenorul:

a) nu reuseste sa respecte Sub-Clauza 4.2 [Garantia de Buna Executie] sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Instiintarea de remediere],

b) abandoneaza Lucrarile sau in alt fel demonstreaza clar intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului,

c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa execute Lucrarile in conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor], sau

(ii) sa respecte o instiintare emisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauzei 7.6 [Lucrarile de remediere], in termen de 28 de zile de la primirea acesteia,

d) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea necesara,

e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste impotriva sa un ordin de poprire sau administrate a datoriei, renegociaza cu creditorii sai sau continua derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar, judecator-sindic sau administrator in beneficiul creditorilor sai sau daca orice actiune este efectuata sau orice situatie se produce, care (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarui din aceste acte sau situatii, sau

f) da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) oricarei persoane mita, dar, gratuitate, comisioan sau alte lucruri de valoare, ca stimulent sau recompensa:

(i) pentru a efectua sau a nu efectua orice actiune in legatura cu Contractul; sau

(ii) pentru a favoriza sau nu, sau a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul,

sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau Subantreprenori dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) oricarei persoane, stimulente sau recompense in modul descris in subparagraful (f). Totusi, oferirea de stimulentele si recompensele legale catre Personalul Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.

In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 14 zile de la transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe Santier. Totusi, in cazurile descrise in subparagrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, printr-o instiintare, rezilia Contractul imediat.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului, potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel.

Apoi, Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare intocmite de el sau pentru el. Totusi, Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat toate dispozitiile rezonabile incluse in instiintare (i) pentru cesiunea oricarui contract de subantrepriza, si (ii) pentru a proteja viata, proprietatea sau siguranta Lucrarilor.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate sa termine Lucrarile prin forte proprii si / sau sa aranjeze ca o alta entitate sa faca acest lucru. Beneficiarul si aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului si alte documentatii de proiectare intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia.

Apoi, Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Temporare vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine retragerea lor, pe riscul si cheltuiala Antreprenorului. Totusi, daca pana la aceasta data, Antreprenorul nu a reusit sa efectueze o plata datorata Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar spre recuperarea datoriei. Orice diferenta pozitiva rezultata din aceste tranzactii va fi platita apoi Antreprenorului.

15.3 Evaluarea la data rezilierii

Dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Inginerul, fara intarziere, va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra valorii Lucrarilor, a Bunurilor si a Documentelor Antreprenorului precum si a oricaror altor sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile Contractului.

15.4 Plata dupa rezilierea de catre Beneficiar

Dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Beneficiarul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului],

(b) sista platile catre Antreprenor pana cand costurile de executie, terminare si remediere a oricaror defecte, daune datorate intarzierii in terminarea Lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar, au fost stabilite, si / sau

(c)    recupera de la Antreprenor toate pierderile si daunele suportate de Beneficiar si oricare costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la data rezilierii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare, Beneficiarul va plati Antreprenorului diferenta.

15.5 Dreptul Beneficiarului de a denunta unilateral Contractul

Beneficiarul va fi indreptatit sa denunte unilateral Contractul, in orice moment si numai la latitudinea Beneficiarului, printr-o instiintare de denuntare unilaterala adresata Antreprenorului. Rezilierea va fi efectiva 28 de zile dupa ce Antreprenorul primeste aceasta instiintare si dupa ce Beneficiarul returneaza Garantia de Buna Executie. Beneficiarul nu poate denunta unilateral Contractul potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze cu scopul de a executa el insusi Lucrarile sau pentru a organiza ca Lucrarile sa fie executate de catre un alt antreprenor.

Dupa aceasta reziliere, Antreprenorul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Incetarea executiei Lucrarilor si retragerea Utilajelor Antreprenorului] si va fi platit in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea optionala, plata si exonerarea ].

16.1 Dreptul Antreprenorului de a suspenda Lucrarile

Daca Inginerul nu reuseste sa emite Certificate de Plata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau Beneficiarul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 14.7 [Plata], Antreprenorul poate, la cel putin 21 de zile de la transmiterea unei instiintari catre Beneficiar, sa suspende lucrarile (sau sa reduca ritmul de executie) pana cand Antreprenorul primeste, daca primeste, Certificatul de Plata, dovada rezonabila despre aranjamentele financiare ale Beneficiarului, sau plata, dupa caz si in conformitate cu cele descrise in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile sale la costuri de finantare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Intarzieri in efectuarea Platilor] si la rezilierea Contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Daca, ulterior, Antreprenorul primeste Certificatul de Plata, dovada sau plata (dupa cazul descris in Sub-Clauza relevanta si in instiintarea mentionata mai sus) inainte sa transmita o instiintare de reziliere a Contractului, Antreprenorul va relua activitatea normala de lucru fara intarzieri irezonabile.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a suspendarii Lucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie), Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri si a unui profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.si / sau

16.2 Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca:

(a) Antreprenorul nu primeste, in termen de 42 de zile de la instiintare trimisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a suspenda Lucrarile], dovada rezonabila referitoare la respectarea prevederilor Sub-Clauzei 2.4 [Aranjamentele financiare ale Beneficiarului]

(b) in termen de 56 de zile de la primirea unei Situatii de Lucrari si a documentelor justificative, Inginerul nu reuseste sa emita Certificatul de Plata relevant,

(c) Antreprenorul nu primeste suma datorata potrivit unui Certificat Interimar de Plata in termen de 42 de zile de la expirarea perioadei specificata in Sub-Clauza 14.7 [Plata], in termenul caruia trebuie efectuata plata (cu exceptia oricarei deduceri in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului]),

(d) Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile potrivit prevederilor Contractului,

(e) Beneficiarul nu reuseste sa respecte Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] sau Sub-Clauza 1.7 [Cesiunea de Contract],

(f) o suspendare prelungita afecteaza toate Lucrarile dupa cum este descris in Sub-Clauza 8.11 [Suspendare prelungita],sau

(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste impotriva sa un ordin de poprire sau administrate a datoriei, renegociaza cu creditorii sai sau continua derularea afacerilor sub coordonarea unui administrator judiciar, judecator-sindic sau administrator in beneficiul creditorilor sai sau daca orice actiune este efectuata sau orice situatie se produce, care (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarui din aceste acte sau situatii.

In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Antreprenorul, in termen de 14 zile de la transmiterea unei instiintari catre Beneficiar, va putea sa rezilieze Contractul. Totusi, in cazurile descrise in subparagrafele (f) sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o instiintare, rezilia Contractul imediat.

Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului, potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel.

16.3 Incetarea executiei Lucrarilor si retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a denunta unilateral Contractul], Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea optionala, plata si exonerarea] a intrat in vigoare, Antreprenorul, cu promptitudine:

(a) va inceta toate lucrarile, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor;

(b) va preda Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit, si

(c) va retrage toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru siguranta si va parasi Santierul.

16.4 Plata dupa rezilierea de catre Antreprenor

Dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul, cu promptitudine:

(a)     va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie,

(b)    va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea optionala, plata si exonerarea], si

(c)     va plati Antreprenorului valoarea oricaror pierderi de profit sau alte pierderi sau daune suportate de Antreprenor ca o consecinta a acestei rezilieri.

17.1 Despagubiri

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere sau cheltuiala (inclusiv taxe si cheltuieli legale) pentru:

(a) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, produse ca urmare a, pe parcursul, sau din cauza proiectului Antreprenorului (daca exista), executiei si terminarii Lucrarilor si remedierii oricaror defecte, cu exceptia cazului in care acestea sunt atribuibile unor neglijente, acte deliberate sau incalcari ale Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau oricare dintre agentii acestora, si

(b) daune sau pierderi asupra oricarei proprietatii imobiliare sau mobiliare (alte decat Lucrarile), in masura in care aceste daune sau pierderi:

(i) se produc ca urmare a, pe parcursul, sau din cauza proiectului Antreprenorului (daca exista), executiei si terminarii Lucrarilor si remedierii oricaror defecte, si

(ii) sunt atribuibile unor neglijente, acte deliberate sau incalcari ale Contractului de catre Antreprenor, Personalul Antreprenorului, agentii acestora, sau oricaror altor persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului si agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere sau cheltuiala (inclusiv taxe si cheltuieli legale) pentru (1) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau deces, atribuibile unor neglijente, acte deliberate sau incalcari ale Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau oricare dintre agentii acestora si (2) problemele pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare, dupa cum este descris in subparagrafele (d)(i), (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii].

17.2 Ingrijirea Lucrarilor de catre Antreprenor

Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru ingrijirea Lucrarilor si a Bunurilor de la Data de Incepere a Lucrarilor pana cand Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor este emis (sau este considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor], cand raspunderea pentru ingrijirea Lucrarilor este transferata Beneficiarului. Daca se emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (sau este considerat a fi emis) pentru oricare Sector sau parte a Lucrarilor, raspunderea pentru ingrijirea Sectorului sau a partii din Lucrari va fi transferata Beneficiarului in acel moment.

Dupa ce raspunderea a fost astfel transferata Beneficiarului, Antreprenorul va raspunde de ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand aceasta lucrare neexecutata este terminata.

Daca se produc pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul raspunde de ingrijirea lor, dintr-o cauza care nu este enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderea sau dauna, pe riscul si cheltuiala Antreprenorului, astfel incat Lucrarile, Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau dauna, cauzata de orice actiune efectuata de catre Antreprenor dupa emiterea unui Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau paguba care se produce dupa emiterea unui Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor dar care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul a fost responsabil.

17.3 Riscurile Beneficiarului

Riscurile la care se face referire in Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:

(a) razboi, ostilitati (fie ca razboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini,

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, aplicarea starii de urgenta, lovitura de stat sau razboi civil, in interiorul Tarii,

(c) revolta, tulburari sau dezordine in interiorul Tarii, provocate de alte persoane decat de Personalul Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului si ai Subantreprenorilor,

(d) munitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante sau contaminare cu substante radioactive, in interiorul Tarii, cu exceptia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de catre Antreprenor a acestor munitii, materiale explozibile, radiatii sau radioactivitatii,

(e) unde de presiune produse de avioane sau alte dispozitive de zbor care se deplaseaza cu viteza sunetului sau viteze supersonice,

(f) folosirea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti din Lucrarile Permanente, cu exceptia celor specificate in Contract,

(g) proiectarea oricarei parti din Lucrari de catre Personalul Beneficiarului sau de alte persoane pentru care este responsabil Beneficiarul, si

(h)     orice desfasurare a fortelor naturii care este Imprevizibila sau impotriva careia nu se poate astepta in mod rezonabil ca un antreprenor cu experienta sa fi luat masuri de prevenire adecvate.

17.4 Consecintele riscurilor Beneficiarului

Daca si in masura in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 17.3 de mai sus produce pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului si va recupera aceasta pierdere sau dauna in masura solicitata de Inginer.

Daca Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a recuperarii acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare aditionala si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri care vor fi incluse in Pretul Contractului. In cazurile descrise in subparagrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], un profit rezonabil se va adauga Costurilor.

Dupa primirea acestei instiintari aditionale, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.si / sau

17.5 Drepturile de proprietate intelectuala si industriala

In prezenta Sub-Clauza, "incalcare" inseamna o incalcare (sau o suspiciune de incalcare) a oricarui brevet, desen sau model industrial inregistrat, drept de autor, marca inregistrata, denumire comerciala, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala in legatura cu Lucrarile, si " reclamatie" inseamna o reclamatie (sau proceduri urmand unei reclamatii) privind o incalcare.

Daca o Parte nu transmite celeilalte Parti, in termen de 28 de zile de la primirea unei reclamatii, o instiintare referitoare la aceasta reclamatie, se va considera ca prima Parte a renuntat la orice de drept de a primi despagubire potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este afectat de nicio reclamatie privind o incalcare care este sau a fost:

(a) un rezultat inevitabil al respectarii prevederilor Contractului de catre Antreprenor, sau

(b) un rezultat al folosirii oricaror Lucrari de catre Beneficiar:

(i) in alt scop decat cel indicat prin Contract, sau care poate fi dedus in mod rezonabil din Contract, sau

(ii) in legatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in care o asemenea folosire a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Referinta sau este specificata in Contract.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este afectat de nicio reclamatie generata de, sau in legatura cu (i) fabricatia, folosirea, vanzarea sau importarea oricaror Bunuri, sau (ii) orice proiect pentru care Antreprenorul este responsabil.

Daca o Parte este indreptatita sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Partea care despagubeste poate (pe cheltuiala sa) sa conduca negocieri pentru solutionarea reclamatiei precum si orice litigii sau arbitraje care pot decurge din aceasta. Cealalta Parte, la solicitarea si pe cheltuiala Partii care despagubeste, va asista la contestarea reclamatiei. Aceasta alta Parte (si Personalul sau) nu va face nicio declaratie care ar putea aduce prejudiciu Partii care despagubeste, cu exceptia cazului in care Partea care despagubeste nu a reusit sa conduca negocieri, litigii sau arbitraje, dupa ce i s-a solicitat de catre cealalta Parte.

17.6 Limitarea responsabilitatii

Nicio Parte nu va fi responsabila fata de cealalta Parte, pentru lipsa de folosire a oricaror Lucrari, pierderi de profit, pierderea oricarui contract sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau cu caracter de consecinta, suferite de cealalta Parte in legatura cu Contractul, altele decat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.4 [Plata dupa rezilierea de catre Antreprenor] si Sub-Clauzei 17.1 [Despagubiri].

Responsabilitatea totala a Antreprenorului fata de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu acesta, alta decat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, apa si gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului si materialele asigurate gratuit], Sub-Clauzei 17.1 [Despagubiri] si Sub-Clauzei 17.5 [Drepturile de proprietate intelectuala si industriala], nu va depasi suma specificata in Conditiile Speciale sau (daca nu este astfel specificata nicio suma) Valoarea de Contract Acceptata.

Prezenta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatea in orice caz de frauda, neindeplinire deliberata a obligatiilor sau purtare necorespunzatoare si nesabuita a Partii in culpa.

18.1 Cerinte generale pentru asigurari

In prezenta Clauza, "Partea asiguratoare" inseamna, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabila pentru incheierea si mentinerea asigurarilor specificate in Sub-Clauza relevanta.

Ori de cate ori Antreprenorul este Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi incheiata cu asiguratori si in termeni aprobati de catre Beneficiar. Acesti termeni vor fi compatibili cu orice termeni conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acest acord asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor prezentei Clauze.

Ori de cate ori Beneficiarul este Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi incheiata cu asiguratori si in termeni compatibili cu detaliile anexate la Conditiile Speciale.

Daca se solicita ca o polita de asigurare sa despagubeasca mai multe persoane asigurate impreuna, asigurarea se va aplica separat fiecareia dintre persoanele asigurate impreuna ca si cand ar fi fost emisa o polita de asigurare separata pentru fiecare persoana. Daca o polita de asigurare despagubeste persoane asigurate impreuna aditionale, si anume in plus fata de persoanele asigurate specificate in prezenta Clauza (i) Antreprenorul va actiona, in cadrul acestei asigurari, in numele acestor persoane, cu exceptia ca Beneficiarul va actiona in numele Personalului Beneficiarului, (ii) aceste persoane aditionale nu vor fi indreptatite sa primeasca plati direct de la asigurator sau sa trateze direct cu acesta, si (iii) Partea asiguratoare va solicita tuturor acestor persoane aditionale sa respecte conditiile prevazute in polita de asigurare.

Fiecare polita de asigurare impotriva pierderilor sau daunelor trebuie sa prevada efectuarea de plati in monedele necesare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune. Platile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru recuperarea pierderilor si daunelor.

Partea asiguratoare relevanta va transmite celeilalte Parti, in perioadele specificate in Anexa la Oferta (calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor):

(a) dovada faptului ca asigurarile descrise in prezenta Clauza au fost incheiate, si

(b) copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii].

Dupa ce fiecare prima de asigurare este platita, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti, dovada platii. Ori de cate ori dovezi sau polite sunt transmise, Partea asiguratoare va transmite o instiintare si Inginerului.

Fiecare Parte va respecta conditiile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificare relevanta in executia Lucrarilor si se va mentine asigurarea in conformitate cu prevederile prezentei Clauze.

Niciuna din Parti nu va face vreo modificare de substanta a termenilor oricarei asigurari fara aprobarea prealabila a celeilalte Parti. Daca un asigurator face (sau incearca sa faca) orice modificare, prima Parte instiintata de catre asigurator va transmite cu promptitudine o instiintare celeilalte Parti.

Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa incheie sau sa mentina in vigoare oricare din asigurarile necesare a fi incheiate si mentinute in vigoare potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuseste sa furnizeze dovezi satisfacatoare si copii ale politelor in conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze, cealalta Parte (la optiunea sa si fara a prejudicia orice alt drept sau masura de remediere) poate incheia o asigurare care sa acopere cele relevante si plati primele datorate. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime, iar Pretul Contractului va fi modificat in consecinta.

Nimic din cele prevazute in prezenta Sub-Clauza nu limiteaza obligatiile, responsabilitatile sau raspunderile Antreprenorului sau ale Beneficiarului, potrivit celorlalte prevederi ale Contractului sau in alt fel. Orice suma neasigurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si / sau Beneficiar in conformitate cu aceste obligatii, responsabilitati sau raspunderi. Totusi, daca Partea asiguratoare nu reuseste sa incheie sau sa mentina in vigoare o asigurare care este disponibila si care trebuie sa fie incheiata si mentinuta in vigoare potrivit prevederilor Contractului, iar cealalta Parte nici nu aproba omiterea asigurarii si nici nu incheie asigurari care sa furnizeze acoperirea relevanta, atunci orice suma care ar fi putut fi recuperata potrivit acestei asigurari va fi platita de catre Partea asiguratoare.

Platile efectuate de o Parte catre cealalta Parte vor fi facute cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], dupa caz.

18.2 Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului

Partea asiguratoare trebuie sa asigure Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Antreprenorului pentru o valoare cel putin egala cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de inlaturare a daramaturilor, onorarii si profit. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie sa fie transmisa potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte generale pentru asigurari], pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Partea asiguratoare va mentine aceasta asigurare pentru a furniza acoperire pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru care Antreprenorul este responsabil si care sunt generate de o cauza aparuta inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor precum si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul oricaror alte operatiuni (inclusiv acelea la care se face referire in Clauza 11 [Responsabilitatea pentru defecte]).

Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe Santier. Pentru fiecare dintre Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului spre Santier si pana in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, asigurarile potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze:

(a) vor fi incheiate si mentinute de Antreprenor ca Parte asiguratoare;

(b) vor fi incheiate in numele ambelor Parti, care vor fi indreptatite impreuna sa primeasca plati de la asiguratori, plati care vor fi pastrate sau alocate intre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele;

(c) vor acoperi toate pierderile si daunele datorate oricaror cauze care nu sunt enumerate in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],

(d) vor acoperi de asemenea pierderile sau daunele aparute la o parte a Lucrarilor care sunt atribuibile folosirii sau ocuparii de catre Beneficiar a altei parti a Lucrarilor si vor acoperi pierderile sau daunele datorate riscurilor enumerate in subparagrafele (c), (g) si (h) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzand (in fiecare caz) riscurile care nu sunt asigurabile in termeni comerciali rezonabili, cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificata in Anexa la Oferta (daca nu este specificata nicio suma, atunci prezentul subparagraf (d) nu se va aplica) si

(e) totusi, pot exclude pierderi, daune si refacere la:

(i) o parte a Lucrarilor care este intr-o stare deficienta datorita unui defect de proiectare, de materiale sau de calitate a executiei (dar vor acoperi orice alta parte care suporta pierderi sau daune ca urmare directa a acestei stari deficiente si nu cum este descris in subparagraful (ii) de mai jos),

(ii) o parte a Lucrarilor care este pierduta sau deteriorata pentru a reface oricare alta parte a Lucrarilor daca aceasta din urma este intr-o stare deficienta datorita unor defecte de proiectare, materiale sau calitate a executiei,

(iii) o parte a Lucrarilor care a fost receptionata de catre Beneficiar, cu exceptia cazului si in masura in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, si

(iv) Bunurilor, cand acestea nu sunt in Tara, in conditiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor].

Daca, la mai mult de un an dupa Data de Referinta, polita descrisa in subparagraful (d) de mai sus inceteaza sa fie disponibila in termeni comerciali rezonabili, Antreprenorul (ca Parte asiguratoare) va transmite Beneficiarului o instiintare cu detalii justificative. Apoi, (i) Beneficiarul va fi indreptatit cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Reclamatiile Beneficiarului] la plata unei sume echivalente cu acesti termeni comerciali rezonabili pe care Antreprenorul ar fi trebuit sa le plateasca pentru o astfel de polita si (ii) se va considera ca Beneficiarul aproba aceasta omitere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte generale pentru asigurari], cu exceptia cazului in care Beneficiarul obtine polita in termeni comerciali rezonabili.

18.3 Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii

Partea asiguratoare va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice pierderi, daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta orice proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului]) sau orice persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), care pot fi generate de executarea Contractului de catre Antreprenor si care se produc inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala.

Aceasta asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment care nu va fi inferioara valorii specificate in Anexa la Oferta, si fara sa fie limitat numarul de evenimente. Daca, in Anexa la Oferta nu este specificata nicio valoare, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, asigurarile specificate in prezenta Sub-Clauza:

(a) vor fi incheiate si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,

(b) vor fi incheiate in numele ambelor Parti,

(c) vor acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), generate de executarea Contractului de catre Antreprenor, si

(d) totusi, pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge:

(i) din dreptul Beneficiarului ca Lucrarile Permanente sa fie executate pe, peste, sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente,

(ii) dintr-o dauna care este rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a remedia orice defecte, si

(iii) dintr-o cauza enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptand masura in care o polita de acoperire este disponibila in termeni comerciali rezonabili.

18.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului

Antreprenorul va incheia si va mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe si cheltuieli legale) care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului.

Beneficiarul si Inginerul vor fi de asemenea despagubiti potrivit prevederilor politei de asigurare, cu exceptia faptului ca aceasta polita poate exclude pierderi si reclamatii in masura in care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.

Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii unui Subantreprenor, asigurarea poate fi incheiata de catre Subantreprenor, dar Antreprenorul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei Clauze.

19.1 Definitia Fortei Majore

In prezenta Clauza, "Forta Majora" inseamna o circumstanta sau un eveniment exceptional:

(a) care este in afara controlului unei Parti,

(b) pe care aceasta Parte nu l-ar fi putut preveni in mod rezonabil inainte de semnarea Contractului,

(c) care, odata aparut, nu a putut, in mod rezonabil, fi evitat sau surmontat de aceasta Parte, si

(d) care, in substanta, nu poate fi atribuit celeilalte Parti.

Forta Majora poate include, dar nu se limiteaza, la evenimentele sau circumstantele exceptionale de tipul celor mentionate mai jos, atat timp cat sunt satisfacute conditiile de la (a) la (d) de mai sus:

(i) razboi, ostilitati (fie ca razboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini,

(ii) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, aplicarea starii de urgenta, lovitura de stat sau razboi civil,

(iii) revolta, tulburari, dezordine, greva sau lock-out, provocat de alte persoane decat de Personalul Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului si ai Subantreprenorilor,

(iv) munitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante sau contaminare cu substante radioactive, cu exceptia cazurilor care pot fi atribuite folosirii de catre Antreprenor a acestor munitii, materiale explozibile, radiatii sau radioactivitatii, si

(v) catastrofe naturale precum: cutremure, uragane, taifunuri sau eruptii vulcanice.

19.2 Instiintarea referitoare la Forta Majora

Daca o Parte este sau va fi impiedicata sa-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie sa transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor putea sa fie indeplinite. Instiintarea va fi transmisa in termen de 14 zile de cand aceasta Parte a luat cunostinta, sau ar fi trebuit sa ia cunostinta, de circumstanta sau evenimentul relevant, care constituie Forta Majora.

Aceasta Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii, atat timp cat Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca.

Fara a lua in considerare oricare alte prevederi ale prezentei Clauze, Forta Majora nu se va aplica si in cazul obligatiilor oricarei Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului.

19.3 Obligatia de a reduce intarzierile la minim

Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore, in executarea Contractului.

Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, aceasta Parte va transmite o instiintare celeilalte Parti.

19.4 Consecintele Fortei Majore

Daca Antreprenorul este impiedicat sa-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului datorita Fortei Majore pentru care instiintarea relevanta a fost transmisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Instiintarea referitoare la Forta Majora] si Antreprenorul sufera intarzieri si / sau suporta Costuri ca urmare a acestei Forte Majore, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Reclamatiile Antreprenorului], va fi indreptatit la:

(a) prelungirea perioadei de executie, datorata intarzierii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata acestor Costuri, daca evenimentul sau circumstanta sunt de tipul celor descrise in subparagrafele de la (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definitia Fortei Majore] si, in cazul subparagrafelor de la (ii) la (iv), se produc in Tara.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

19.5 Forta Majora care afecteaza subantreprenorii

Daca un subantreprenor este indreptatit, potrivit prevederilor unui contract sau acord referitor la Lucrari, sa invoce forta majora in termeni mai largi sau suplimentari fata de cei specificati in prezenta Clauza, astfel de evenimente sau circumstante de forta majora suplimentare sau cu definitie mai larga nu vor exonera Antreprenorul de executia Lucrarilor si nici nu il vor indreptati sa invoce prezenta Clauza.

19.6 Rezilierea optionala, plata si exonerarea

Daca, in substanta, executia tuturor Lucrarilor in derulare este impiedicata pe o perioada continua de 84 de zile datorita Fortei Majore pentru care o instiintare a fost transmisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Instiintarea referitoare la Forta Majora], sau pentru mai multe perioade de timp insumand peste 140 de zile datorite aceleiasi Forte Majore pentru care s-a transmis instiintare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti o instiintare de reziliere a Contractului. In acest caz, rezilierea va avea efectla 7 zile de la transmiterea instiintarii de reziliere iar Antreprenorul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Incetarea executiei Lucrarilor si retragerea Utilajelor Antreprenorului].

Dupa o astfel de reziliere, Inginerul va stabili valoarea lucrarilor efectuate si va emite un Certificat de Plata care va include:

(a) sumele datorate pentru orice lucrare executata pentru care un pret este specificat in Contract;

(b) Costul Echipamentelor si Materialelor comandate pentru Lucrari si care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul este obligat sa accepte livrarea: aceste Echipamente si Materiale vor intra in proprietatea Beneficiarului (si sub responsabilitatea acestuia) atunci cand vor fi platite de catre Beneficiar, iar Antreprenorul le va pune la dispozitia Beneficiarului;

(c) orice alte Costuri sau obligatii care, in circumstantele relevante au fost angajate in mod rezonabil de catre Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor;

(d) Costul de retragere de pe Santier a Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului si de intoarcere a acestora la alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa (sau la orice alta destinatie dar nu pe un cost mai mare); si

(e) Costuri de repatriere a Personalului si fortei de munca Antreprenorului, care, la data rezilierii, erau angajati in intregime in legatura cu Lucrarile.

19.7 Exonerarea de implementare a Contractului prin efectul Legii

Fara a lua in considerare alte prevederi ale prezentei Clauze, daca apare orice eveniment sau circumstanta in afara controlului Platilor (inclusiv, dar nu limitat la, Forta Majora), care face imposibila sau ilegala indeplinirea obligatiilor contractuale fie ale unei Parti, fie ale ambelor, sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractul, indreptatesc Partile sa fie exonerate de continuarea executarii Contractului, atunci, printr-o instiintare transmisa de oricare Parte celeilalte Parti cu privire la acest eveniment sau la aceasta circumstanta:

(a) Partile vor fi eliberate de responsabilitatea continuarii executarii Lucrarilor, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va avea aceeasi valoare cu cea care ar fi fost platibila potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea optionala, plata si exonerarea] in cazul in care Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

20.1 Reclamatiile Antreprenorului

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la orice prelungire a Duratei de Executie si / sau la orice plata suplimentara, potrivit prevederilor oricarei Clauze ale prezentelor Conditii sau altfel in legatura cu Contractul, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in care sa descrie evenimentul sau circumstanta care generat reclamatia. Instiintarea va fi transmisa fara intarziere, in termen de 28 de zile de cand Antreprenorul a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta de acest eveniment sau aceasta circumstanta.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita o instiintare de reclamatie in acest termen de 28 de zile, Durata de Executie nu va fi extinsa, Antreprenorul nu va fi indreptatit la plata suplimentara iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate in legatura cu reclamatia. In alte cazuri, urmatoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte notificari solicitate prin Contract si documente justificative ale reclamatiei, toate dupa relevanta cu evenimentul sau circumstanta.

Antreprenorul va pastra, fie pe Santier, fie in alt loc acceptat de catre Inginer, toate inregistrarile curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamatie. Fara sa recunoasca responsabilitatea Beneficiarului, Inginerul poate, dupa primirea unei instiintari potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, monitoriza pastrarea acestor inregistrari si / sau dispune ca Antreprenorul sa pastreze si inregistrari curente aditionale. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate aceste inregistrari si (daca se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora.

In termen de 42 de zile de cand Antreprenorul a luat cunostinta (sau ar fi trebuit sa ia cunostinta) de acest eveniment sau aceasta circumstanta care a generat reclamatia, sau in alt termen propus de catre Antreprenor si aprobat de Inginer, Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamatie detaliata pe deplin care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamatiei si la prelungirea perioadei de executie si / sausi / sau platile suplimentate reclamate. Daca evenimentul sau circumstanta care au generat reclamatia au un efect continuu, atunci:

(a) aceasta reclamatie detaliata pe deplin va fi considerata interimara;

(b) in continuare, Antreprenorul va trimite lunar reclamatii interimare, care sa prezinte intarzierile cumulate si / sau valorile reclamate, impreuna cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita in mod rezonabil; si

(c) Antreprenorul va trimite o reclamatie finala in termen de 28 de zile de la sfarsitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanta, sau in alt termen propus de catre Antreprenor si aprobat de Inginer.

In termen de 42 de zile de la primirea unei reclamatii sau a oricaror detalii suplimentare de justificare a unei reclamatii anterioare, sau in alt termen propus de catre Inginer si aprobat de Antreprenor, Inginerul va raspunde printr-o aprobare, sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. De asemenea, el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar, dar, in acest termen, va transmite oricum raspunsul sau referitor la principiile de fundamentare a reclamatiei.

Fiecare Certificat de Plata va include sumele aferente oricarei reclamatie care, in mod rezonabil, este confirmata ca fiind datorata potrivit prevederilor relevante din Contract. Pana cand detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma, in cazul in care confirma, intreaga reclamatie, Antreprenorul nu va fi indreptatit decat la plata acelei parti a reclamatiei pe care a reusit sa o fundamenteze.

Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari] pentru a conveni sau a hotari asupra (i) unei prelungiri (daca este cazul) a Duratei de Executie (inainte sau dupa expirarea acesteia), potrivit Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], si / sau (ii) unor plati suplimentare (daca este cazul) la care Antreprenorul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului.

Cerintele prezentei Sub-Clauze se adauga la cerintele altor Sub-clauze care se pot aplica unei reclamatii. Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze in legatura cu o reclamatie, orice prelungire de timp si / sau plata suplimentara va tine cont (daca este cazul) de masura in care procesul de investigare adecvata a reclamatiei a fost impiedicat sau prejudiciat de acest esec al Antreprenorului, cu exceptia cazului in care reclamatia este respinsa potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze.

20.2 Numirea Comisiei de Solutionare a Litigiilor

Litigiile vor fi solutionate de o Comisie de Solutionare a Litigiilor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor]. Partile vor numi de comun acord o Comisie de Solutionare a Litigiilor pana la data specificata in Anexa la Oferta.

CSL va fi compusa, dupa cum se specifica in Anexa la Oferta, din una sau din trei persoane cu calificare corespunzatoare ("membrii"). Daca nu se specifica niciun numar iar Partile nu convin in alt fel, CSL va fi compusa din trei persoane.

Daca CSL trebuie sa cuprinda trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, care va fi supus aprobarii de catre cealalta Parte. Partile vor consulta acesti doi membrii si vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit ca presedinte.

Totusi, daca in Contract este inclusa o lista cu membrii potentiali, membrii vor fi selectati din cei nominalizati pe lista, in afara de cei care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in CSL.

Acordul intre Partile si singurul membru ("membru unic"), sau fiecare din cei trei membrii, va cuprinde, prin referire, Conditiile Generale ale Acordului de Solutionare a Litigiilor din Anexa la prezentele Conditii Generale, cu amendamentele convenite de catre semnatari.

Conditiile de remunerarea membrului unic sau a fiecaruia din cei trei membrii, inclusiv remunerarea oricaror experti consultati de CSL, vor fi convenite de comun acord de catre Parti in momentul in care se convin conditiile numirii. Fiecare Parte va fi responsabila pentru plata unei jumatati din aceasta remuneratie.

Daca, in orice moment, Partile convin astfel, ele pot supune impreuna o problema Comisiei de Solutionare a Litigiilor pentru ca aceasta sa-si exprime opinia. Niciuna din Parti nu va consulta CSL in legatura cu orice problema fara acordul celeilalte Parti.

Daca, in orice moment, Partile convin astfel, ele pot numi o persoana sau mai multe persoane, cu calificare corespunzatoare, pentru a inlocui (sau a fi disponibile sa inlocuiasca) unul sau mai multi membrii ai CSL. Cu exceptia cazului in care Partile convin altfel, numirea va intra in vigoare daca un membru renunta sa-si exercite functia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului, incapacitatii de munca, demisiei sau rezilierii numirii.

Daca se produce vreuna din aceste circumstante si nu este disponibil niciun inlocuitor, numirea inlocuitorului se va face prin procedura aplicabila pentru nominalizarea sau acordul asupra persoanei inlocuite, dupa cum este descrisa in prezenta Sub-Clauza.

Numirea oricarui membru poate fi reziliata prin acordul comun al ambelor Parti, dar nu prin Beneficiarul sau Antreprenorul actionand de unul singur. Cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre ambele Parti, numirea CSL (inclusiv numirea fiecarui membru) va expira in momentul in care descarcarea la care se face referire in Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de descarcare] intra in vigoare.

20.3 Esecul numirii Comisiei de Solutionare a Litigiilor

Daca oricare din urmatoarele conditii este indeplinita, si anume:

(a) Partile nu reusesc sa convina asupra numirii membrului unic al CSL pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2,

(b) oricare Parte nu reuseste, pana la acea data, sa nominalizeze un membru (in vederea aprobarii de catre cealalta Parte) al unei CSL compusa din trei persoane,

(c) Partile nu reusesc, pana la acea data, sa convina asupra numirii celui de-al treilea membru (care va actiona ca presedinte) al CSL, sau

(d) Partile nu reusesc sa convina asupra numirii unui inlocuitor in termen de 42 de zile de la data la care membrul unic sau unul dintre cei trei membrii renunta sa-si exercite functia sau nu o poate exercita ca urmare a decesului, incapacitatii de munca, demisiei sau rezilierii numirii,

atunci, entitatea de numire sau oficialitatea nominalizata in Anexa la Oferta, la solicitarea fie a uneia, fie a ambelor Parti si dupa consultari cu ambele Parti, va numi acest membru al CSL. Aceasta numire va fi definitiva si irevocabila. Fiecare Parte va fi responsabila pentru plata unei jumatati din remuneratia entitatii sau oficialitatii de numire.

20.4 Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor

Daca apare intre Parti un litigiu (de orice fel) decurgand din sau in legatura cu Contractul sau executia Lucrarilor, inclusiv orice litigiu referitor la un certificat, hotarare, dispozitie, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare Parte poate supune litigiul in scris Comisiei de Solutionare a Litigiilor pentru a obtine decizia acesteia, trimitand copii celeilalte Parti si Inginerului. Aceasta cerere va specifica faptul ca este emisa potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.

In cazul unei CSL compusa din trei persoane, se va considera ca cererea este primita de CSL la data la care este primita de catre presedintele CSL.

Ambele Parti vor pune cu promptitudine la dispozitia CSL toate informatiile suplimentare, acces pe Santier si facilitati potrivite dupa cum pot fi solicitate de CSL in scopul de a lua o decizie in acest litigiu. Se va considera ca CSL nu actioneaza in calitate de arbitru (arbitri).

In termen de 84 de zile de la primirea unei astfel de cerere, sau in alt termen dupa cum poate fi propus de CSL si aprobat de ambele Parti, CSL va da o decizie, care trebuie sa fie argumentata si sa specifice faptul ca este data potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti, care o vor pune cu promptitudine in aplicare pana cand intervine, daca intervine, o revizuire prin solutionare pe cale amiabila sau o hotarare arbitrala dupa cum este descris mai jos. Cu exceptia cazului in care Contractul a fost deja abandonat, denuntat sau reziliat, Antreprenorul va continua Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca oricare dintre Parti este in dezacord cu decizia CSL, atunci oricare Parte poate, in 28 de zile de la primirea deciziei, sa transmite celeilalte Parti o instiintare de dezacord. Daca CSL nu reuseste sa ia o decizie in perioada de 84 de zile (sau in alta perioada dupa cum s-a aprobat) de la primirea cererii de solutionare, atunci oricare Parte poate, in termen de 28 de zile de la expirarea acestei perioade, transmite celeilalte Parti o instiintare de dezacord.

In oricare dintre cazuri, aceasta instiintare de dezacord va specifica faptul ca este emisa potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, si va preciza obiectul litigiului si motivul (motivele) dezacordului. Cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor] si in Sub-Clauza 20.8 [Expirarea perioadei de functionare a Comisiei de Solutionare a Litigiilor], nicio Parte nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul unui litigiu decat daca o instiintare de dezacord a fost transmisa potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze.

Daca CSL a dat o decizie asupra unei probleme in litigiu intre cele doua Parti si nicio instiintare de dezacord nu a fost transmisa de niciuna din Parti in termen de 28 de zile de la primirea deciziei CSL, atunci decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele Parti.

20.5 Solutionarea pe cale amiabila

In cazul in care s-a trimis o instiintare de dezacord potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Parti vor incerca sa solutioneze litigiu pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului. Totusi, cu exceptia cazului in care ambele Parti convin altfel, arbitrajul poate sa inceapa dupa 56 de zile de la data transmiterii instiintarii de dezacord, chiar daca nu s-a facut nicio incercare de solutionare pe cale amiabila.

20.6 Arbitrajul

Cu exceptia litigiilor solutionate pe cale amiabila, orice litigiu pentru care decizia CSL (daca exista) nu a devenit definitiva si obligatorie va fi solutionat definitiv prin arbitraj international. Cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre ambele Parti:

(a) litigiul va fi solutionat definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj a Camerei Internationale de Comert,

(b) litigiul va fi solutionat de trei arbitrii numiti in conformitate cu aceste Reguli, si

(c) arbitrajul va fi condus in limba folosita pentru comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si limba].

Arbitrul (arbitrii) va (vor) avea autoritate deplina de a deschide, analiza si revizui orice certificat, hotarare, dispozitie, opinie sau evaluare a Inginerului, si orice decizie a CSL, relevante pentru litigiu. Nimic nu poate sa impiedice ca Inginerul sa fie chemat ca martor si sa prezinte probe in fata arbitrilor referitoare la orice problema relevanta pentru litigiu.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitata, in actiunile sale in fata arbitrilor, de probele sau argumentele prezentate anterior in fata CSL in vederea obtinerii deciziei sale, sau de motivele de dezacord prezentate in instiintarea de dezacord. Orice decizie data de CSL va fi admisibila ca proba in procedura de arbitraj.

Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea Lucrarilor. Obligatiile Partilor, ale Inginerului si ale CSL nu vor fi modificate datorita derularii unei proceduri de arbitraj in timpul executarii Lucrarilor.

20.7 Nerespectarea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor

In cazul in care:

(a) niciuna dintre Parti nu a transmis o instiintare de dezacord in termenul specificat in Sub-Clauza 20.4 [Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor]

(b) decizia relevanta (daca exista) data de CSL a devenit definitiva si obligatorie, si

(c) o Parte nu reuseste sa respecte aceasta decizie,

atunci cealalta Parte poate, fara a prejudicia orice alt drept pe care-l poate avea, supune esecul in respectarea deciziei, ca atare, la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraj]. Prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor] si Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe cale amiabila] nu se vor aplica in aceasta situatie.

20.8 Expirarea perioadei de functionare a Comisiei de Solutionare a Litigiilor

Daca apare intre Parti un litigiu (de orice fel) decurgand din sau in legatura cu Contractul sau executia Lucrarilor iar nu exista o CSL in functionare, fie pentru ca numirea CSL a expirat sau din alte motive, atunci:

(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea deciziei Comisiei de Solutionare a Litigiilor] si Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe cale amiabila] nu se vor aplica, si

(b) litigiul poate fi supus direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraj].

1. Definitii

Fiecare "Acord de Solutionare a Litigiilor" este un acord tripartit incheiat de catre si intre:

(a)    "Beneficiar";

(b)   "Antreprenor"; si

(c)    "Membru" care este definit in Acordul de Solutionare a Litigiilor ca fiind:

(i) membrul unic al "CSL" (sau "membrul unic") si, in acest caz, nicio referire la "Ceilalti Membrii" nu se aplica, sau

(ii) una din cele trei persoane care, impreuna, sunt numite CSL (sau "Comisia de Solutionare a Litigiilor") si, in acest caz, celelalte doua persoane sunt numite "Ceilalti Membrii".

Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat (sau intentioneaza sa incheie) un contract, care este denumit "Contract" si este definit in Acordul de Solutionare a Litigiilor, care cuprinde si prezenta Anexa. In Acordul de Solutionare a Litigiilor, cuvintele si expresiile care nu sunt definite altfel vor avea semnificatiile care le sunt destinate in Contract.

2. Prevederi Generale

Cu exceptia altor prevederi ale Acordului de Solutionare a Litigiilor, acesta va intra in vigoare la ultima dintre urmatoarele date:

(a)    Data de Incepere a Lucrarilor definita in Contract,

(b)   data la care Beneficiarul, Antreprenorul si Membrul au semnat fiecare Acordul de Solutionare a Litigiilor, sau

(c)    data la care Beneficiarul, Antreprenorul si fiecare din Ceilalti Membrii (daca exista) au semnat, fiecare, cate un acord de solutionare a litigiilor.

In momentul in care Acordul de Solutionare a Litigiilor a intrat in vigoare, atat Beneficiarul cat si Antreprenorul vor transmite Membrului cate o instiintare in consecinta. Daca Membrul nu primeste vreuna din instiintari in termen de sase luni de la semnarea Acordului de Solutionare a Litigiilor, acesta va fi nul si neavenit.

Angajarea Membrului este o numire personala. In orice moment, Membrul poate transmite Beneficiarului si Antreprenorului o instiintare de demisie cu preaviz de cel putin 70 de zile, iar Acordul de Solutionare a Litigiilor va fi reziliat la expirarea acestei perioade.

Nicio cesiune sau sub-contractare a Acordului de Solutionare a Litigiilor nu este permisa fara acordul scris si prealabil al tuturor partilor precum si al Celorlalti Membrii (daca exista).

3. Garantii

Membrul garanteaza si convine ca este si va fi impartial si independent fata de Beneficiar, de Antreprenor si de Inginer. Membrul va aduce cu promptitudine la cunostinta tuturor acestora si Celorlalti Membrii (daca exista), orice circumstanta sau fapt care ar putea sa para incompatibil cu garantia data si acordul sa fie impartial si independent.

La numirea Membrului, Beneficiarul si Antreprenorul se bazeaza pe prezentarile Membrului conform carora:

(a)    are experienta in genul de lucrari pe care Antreprenorul trebuie sa le execute potrivit prevederilor Contractului,

(b)   are experienta in interpretarea documentelor de contract, si

(c)    cunoaste bine limba folosita pentru comunicare definita in Contract.

4. Obligatiile generale ale Membrului

Membrul:

(a)    nu va avea niciun interes financiar sau de alta natura in raport cu Beneficiarul, Antreprenorul sau Inginerul si niciun interes financiar ce ar decurge din Contract, cu exceptia platii potrivit prevederilor Acordului de Solutionare a Litigiilor;

(b)   nu a fost angajat anterior ca si consultant sau altfel de catre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu exceptia acelor circumstante aduse in scris la cunostinta Beneficiarului si Antreprenorului inainte ca acestia sa semneze Acordul de Solutionare a Litigiilor;

(c)    a adus in scris la cunostinta Beneficiarului, Antreprenorului si Celorlalti Membrii (daca exista), inainte de semnarea Acordului de Solutionare a Litigiilor si folosindu-se de toata cunostinta si memoria sa, orice relatie profesionala sau personala avuta cu oricare director, functionar sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau Inginerului, si orice implicare anterioara in proiectul global din care Contractul face parte;

(d)   pe durata Acordului de Solutionare a Litigiilor, nu va fi angajat in calitate de consultant sau altfel de catre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu exceptia situatiilor convenite in scris de catre Beneficiar, Antreprenor si Ceilalti Membrii (daca exista);

(e)    va respecta regulile de procedura anexate si prevederile Sub-Clauzei 20.4 a Conditiilor de Contract;

(f)     nu va face recomandari Beneficiarului, Antreprenorului sau Personalului Beneficiarului sau Antreprenorului referitoare la modul de administratie al Contractului, altfel decat in conformitate cu regulile de procedura anexate;

(g)    atat timp cat este Membru, nu va intra in negocieri sau nu va incheia niciun acord cu Beneficiarul, Antreprenorul sau Inginerul referitor la angajarea lui de catre oricare dintre acestia, fie in calitate de consultant sau altfel, dupa incheierea obligatiilor sale potrivit prevederilor Acordului de Solutionare a Litigiilor;

(h)    va fi disponibil pentru toate vizitele pe santier si audieri, conform necesitatilor;

(i)      se va familiariza cu Contractul si cu progresul Lucrarilor (si al tuturor partilor ale proiectului global din care Contractul face parte) prin studierea tuturor documentelor primite care vor fi pastrate intr-un dosar de lucru curent;

(j)     va trata detaliile Contractului si toate activitatile si audierile CSL ca fiind private si confidentiale si nu le va publica sau aduce la cunostinta cuiva fara consimtamantul prealabil si scris al Beneficiarului, Antreprenorului si al Celorlalti Membrii (daca exista); si

(k)   va fi disponibil sa faca recomandari si sa-si exprime opinia, cu privire la orice problema relevanta pentru Contract, la solicitarea comuna a Beneficiarului si a Antreprenorului, cu conditia acordului Celorlalti Membrii (daca exista).

5. Obligatiile generale ale Beneficiarului si Antreprenorului

Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului si Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandari de la sau consultari cu Membrul referitoare la Contract, altfel decat in cursul normal al activitatilor CSL potrivit prevederilor Contractului si Acordului de Solutionare a Litigiilor, cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul, Antreprenorul si Ceilalti Membrii (daca exista) si-au dat acordul in prealabil. Beneficiarul si Antreprenorul vor fi responsabili pentru respectarea prezentei prevederi de catre Personalul Beneficiarului si, respectiv, al Antreprenorului.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul, Antreprenorul, Membrul si Ceilalti Membrii (daca exista) convin altfel in scris, Beneficiarul si Antreprenorul se angajeaza unul fata de celalalt si fata de Membru, ca Membrul:

(a)    sa nu fie numit ca arbitru in orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului;

(b)   sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta, in legatura cu orice litigiu, dovezi in fata unui arbitru (unor arbitri) numit (numiti) in orice proces de arbitraj potrivit prevederilor Contractului; sau

(c)    sa nu fie responsabil pentru nicio reclamatie legata de orice actiune sau omitere in indeplinirea sau in pretinsa indeplinire a functiilor de Membru, cu exceptia cazului in care actiunea sau omiterea se dovedesc a fi fost facute cu rea credinta.

Prin prezentul Acord, Beneficiarul si Antreprenorul, impreuna si individual, vor despagubi Membrul si se vor asigura ca Membrul nu este afectat de nicio reclamatie pentru care este eliberat de responsabilitati potrivit prevederilor paragrafului precedent.

Ori de cate ori Beneficiarul sau Antreprenorul supun un litigiu Comisiei de Solutionare a Litigiilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 din Conditiile de Contract, pentru care Membrul va trebui sa faca o vizita pe Santier si sa participe la o audiere, Beneficiarul sau Antreprenorul vor furniza o garantie adecvata pentru o suma echivalenta cu cheltuielile rezonabile care vor fi suportate de Membru. Nu se va lua in considerare nicio alta suma platita sau datorata Membrului.

6. Plata

Membrul va fi platit dupa cum urmeaza, in moneda nominalizata in Acordul de Solutionare a Litigiilor:

(a)    un onorariu pe luna calendaristica, care va fi considerat ca plata integrala pentru:

(i) a fi disponibil, in termen de 28 zile de la o instiintare, pentru toate vizitele pe Santier si toate audierile;

(ii)    a deveni si a se mentine familiarizat cu desfasurarea proiectului si a pastra dosarele relevante;

(iii) toate cheltuielile de birou si de regie inclusiv serviciile de secretariat, fotocopiere si rechizitele de birou, suportate in legatura cu indatoririle sale; si

(iv) toate serviciile executate potrivit prezentului Acord, cu exceptia celor la care se face referire in subparagrafele (b) si (c) ale prezentei Clauze.

Acest onorariu va fi platit incepand cu ultima zi a lunii calendaristice in care Acordul de Solutionare a Litigiilor intra in vigoare; pana in ultima zi a lunii calendaristice in care Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor este emis pentru intreaga Lucrare.

Incepand cu prima zi a lunii calendaristice dupa luna in care Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor este emis pentru intreaga Lucrare, onorariul va fi redus cu 50%. Onorariul redus va fi platit pana in prima zi a lunii calendaristice in care Membrul demisioneaza sau in care Acordul de Solutionare a Litigiilor este altfel reziliat.

(b)   un onorariu zilnic care va fi considerat ca plata integrala pentru:

(i) fiecare zi sau parte de zi pana la cel mult doua zile de calatorie in fiecare directie pentru transportul intre domiciliul Membrului si santier, sau alt loc de intalnire cu Ceilalti Membrii (daca exista);

(ii) fiecare zi lucratoare de vizita pe santier, audieri sau pregatire a deciziilor; si

(iii) fiecare zi petrecuta citind documentatia depusa pentru pregatirea unei audieri.

(c)    toate cheltuielile rezonabile suportate in legatura cu indatoririle Membrului, inclusiv costurile pentru convorbiri telefonice, taxe de curierat, transmitere de faxuri si telexuri, cheltuieli de transport, costurile de cazare si subzistenta: pentru fiecare element cu o valoare de peste cinci la suta din onorariul zilnic la care se face referire in subparagraful (b) al prezentei Clauze va fi necesara o chitanta;

(d)   orice taxe percepute in mod adecvat in Tara, asupra platilor efectuate catre Membru potrivit prevederilor prezentei Clauze 6 (cu exceptia cazului in care acesta este cetatean al Tarii sau rezident permanent in Tara).

Onorariile lunare si zilnice vor fi cele specificate in Acordul de Solutionare a Litigiilor. Cu exceptia altor prevederi ale acestui Acord, aceste taxe vor ramane fixe pentru primele 24 de luni calendaristice si apoi vor fi ajustate prin acord intre Beneficiar, Antreprenor si Membru, la fiecare aniversare a datei in care Acordul de Solutionare a Litigiilor a intrat in vigoare.

Membrul va transmite trimestrial, in avans, facturi pentru plata onorariului lunar si a biletelor de avion. Facturile pentru alte cheltuieli si pentru onorariile zilnice vor fi transmise in urma finalizarii unei vizite pe Santier sau unei audieri. Toate facturile vor fi insotite de o scurta descriere a activitatilor efectuate in perioada relevanta si vor fi adresate Antreprenorului.

Antreprenorul va plati integral fiecare factura a Membrului in termen de 56 de zile calendaristice de la primirea fiecarei facturi si va solicita Beneficiarului (in Situatiile de Lucrari facute potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumatati din valoarea acestor facturi. Apoi, Beneficiarul va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa plateasca Membrului suma la care acesta este indreptatit potrivit prevederilor Acordului de Solutionare a Litigiilor, Beneficiarul va plati suma datorata Membrului si orice alte sume necesare pentru mentinerea in functiune a Comisiei de Solutionare a Litigiilor, fara a prejudicia drepturile Beneficiarului si remediile la dispozitia sa. In afara de toate celelalte drepturi care decurg din acest neajuns, Beneficiarul va fi indreptatit la rambursarea tuturor sumelor platite care depasesc jumatate din aceste plati, la care se adauga toate costurile de recuperare a acestor sume precum si costurile de finantare calculate la rata specificata in Sub-Clauza 14.8 din Conditiile de Contract.

Daca Membrul nu primeste plata sumei datorate in termen de 70 de zile de la transmiterea unei facturi valabile, Membrul poate (i) sa suspende serviciile sale (fara nicio instiintare), pana in momentul primirii platii, si / sau (ii) sa demisioneze prin transmiterea unei instiintari potrivit prevederilor Clauzei 7.

7. Rezilierea

In orice moment: (i) Beneficiarul si Antreprenorul, impreuna, pot denunta Acordul de Solutionare a Litigiilor, in termen de 42 de zile de la transmiterea catre Membru a unei instiintari; sau (ii) Membrul poate demisiona asa cum este prevazut in Clauza 2.

Daca Membrul nu reuseste sa respecte Acordul de Solutionare a Litigiilor, Beneficiarul si Antreprenorul pot, fara a-si prejudicia celelalte drepturi, sa rezilieze Acordul de Solutionare a Litigiilor prin transmiterea catre Membru a unei instiintari. Aceasta instiintare va intra in vigoare in momentul primirii de catre Membru.

Daca Beneficiarul sau Antreprenorul nu reusesc sa respecte Acordul de Solutionare a Litigiilor, Membrul, fara a-si prejudicia celelalte drepturi, poate rezilia Acordul prin transmiterea catre Beneficiar si Antreprenor a unei instiintari. Aceasta instiintare va intra in vigoare in momentul primirii de catre amandoi.

Oricare astfel de instiintare, demisie si reziliere va fi definitiva si obligatorie pentru Beneficiar, Antreprenor si Membru. Totusi, o instiintare transmisa de Beneficiar sau de Antreprenor, dar nu de catre amandoi, nu va avea niciun efect.

8. Neindeplinirea obligatiilor Membrului

Daca Membrul nu reuseste sa indeplineasca oricare dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Clauzei 4, acesta nu va fi indreptatit la niciun onorariu sau cheltuiala potrivit prezentului Acord, si va rambursa atat Beneficiarului cat si Antreprenorului, fara a prejudicia orice alte drepturi ale acestora, toate onorariile si cheltuielile primite de Membru si de Ceilalti Membrii (daca exista) pentru actiuni sau decizii de catre CSL (daca exista) care au devenit nule sau neavenite.

9. Litigii

Orice litigiu sau reclamatie decurgand din sau in legatura cu Acordul de Solutionare a Litigiilor, sau orice incalcare, reziliere sau invaliditate a acestuia, va fi solutionat definitiv potrivit Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert de un arbitru numit in conformitate cu aceste Reguli de Arbitraj.

Cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre Beneficiar si Antreprenor, CSL va vizita santierul la intervale nu mai mari de 140 de zile, inclusiv in perioadele evenimentelor critice de constructie, la cererea fie a Beneficiarului, fie a Antreprenorului. Cu exceptia cazului in care se convine altfel de catre Beneficiar, Antreprenor si CSL, perioada dintre vizite consecutive nu va fi mai mica de 70 de zile, cu exceptia cazului in care este necesara convocarea unei audieri, dupa cum este descris mai jos.

Programarea in timp si ordinea de zi pentru fiecare vizita pe santier vor fi convenite de comun acord de catre CSL, Beneficiar si Antreprenor, sau, in absenta unui acord, vor fi decise de catre CSL. Scopul vizitelor pe santier este de a permite Comisiei de Solutionare a Litigiilor de a deveni si de a ramane familiarizata cu progresul Lucrarilor si cu orice probleme sau reclamatii prezente sau potentiale.

Vizitele pe santier vor fi efectuate impreuna cu Beneficiarul, Antreprenorul si Inginerul si vor fi coordonate de catre Beneficiar in colaborare cu Antreprenorul. Beneficiarul va asigura furnizarea adecvata de facilitati pentru conferinte si de servicii de secretariat si de copiere. La finalizarea fiecarei vizite si inainte de a pleca de pe santier, CSL va elabora un raport despre activitatile sale pe parcursul vizitei si va transmite copii Beneficiarului si Antreprenorului.

Beneficiarul si Antreprenorul vor furniza CSL o copie a tuturor documentelor pe care acesta le poate solicita, inclusiv documente de Contract, rapoarte de progres, dispozitii de modificare, certificate si alte documente relevante pentru executarea Contractului. Toate comunicarile dintre CSL si Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise in copie si celeilalte Parti. Daca CSL este compusa din trei persoane, Beneficiarul si Antreprenorul vor transmite fiecareia dintre aceste persoane copii ale documentelor solicitate si ale acestor comunicari.

Daca un litigiu este supus Comisiei de Solutionare a Litigiilor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 din Conditiile de Contract, atunci CSL va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 si prezentelor Reguli. In functie de timpul disponibil pentru a transmite o instiintare de decizie si de alti factori relevanti, CSL:

(a)    va actiona corect si impartial intre Antreprenor si Beneficiar, oferind fiecaruia posibilitatea rezonabila de a-si prezenta cauza si de a da un raspuns fata de cauza celuilalt, si

(b)   va adopta proceduri corespunzatoare litigiului, evitand intarzieri sau cheltuieli inutile.

CSL poate conduce o audiere privind litigiul, caz in care va decide data si locul audierii si poate solicita ca documentatie si argumente scrise sa fie prezentate CSL de catre Beneficiar sau Antreprenor inaintea audierii sau in timpul acesteia.

Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in scris de catre Beneficiar si Antreprenor, CSL va avea autoritatea sa adopte o procedura cu rol activ, sa refuze admiterea sau prezenta la audieri a oricaror persoane, altele decat reprezentantii Beneficiarului, Antreprenorului si Inginerului, si sa actioneze in continuare in cazul absentei oricarei Parti despre care CSL este satisfacut ca a primit o instiintare de audiere; dar CSL va avea libertatea de a decide daca si in ce masura aceasta autoritate poate fi exercitata.

Beneficiarul si Antreprenorul imputernicesc CSL, printre altele:

(a)    sa stabileasca procedura care va fi aplicata in solutionarea unui litigiu,

(b)   sa decida asupra propriei jurisdictii si asupra domeniului oricarui litigiu care i se prezinta,

(c)    sa conduca orice audiere dupa cum considera ca este potrivit, fara a fi legat de orice alte reguli sau proceduri decat de cele continute in Contract si in prezentele Reguli,

(d)   sa ia initiativa verificarii faptelor si problemelor, dupa cum este necesar pentru luarea unei decizii,

(e)    sa foloseasca propriile cunostinte de specialitate, daca exista,

(f)     sa decida asupra platii unor costuri de finantare in conformitate cu prevederile Contractului,

(g)    sa decida asupra unor remedieri provizorii cum ar fi masuri interimare sau conservatoare, si

(h)    sa deschida, analizeze si revizuiasca orice certificat, decizie, hotarare, dispozitie, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante pentru litigiu.

In timpul audierilor, CSL nu-si va exprima nicio parere cu privire la valoarea oricaror argumente avansate de Parti. Apoi, CSL va elabora si va da decizia sa in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, sau in alt mod convenit in scris de catre Beneficiar si Antreprenor. Daca CSL este compusa din trei persoane:

(a)    se va intruni in particular, dupa o audiere, pentru a avea discutii si a pregati decizia;

(b)   se va incerca sa se ajunga la o decizie unanima: daca acest lucru se dovedeste a fi imposibil, decizia aplicabila va fi decizia luata de majoritatea Membrilor, care poate solicita Membrului aflat in minoritate sa elaboreze un raport scris care sa fie transmis Beneficiarului si Antreprenorului; si

(c)    daca un Membru nu reuseste sa participe la o sedinta sau la o audiere, sau sa-si indeplineasca vreuna din functiile necesare, ceilalti doi Membrii pot totusi actiona pentru luarea unei decizii, cu exceptia cazului in care:

(i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu sunt de acord cu acest lucru, sau

(ii) Membrul absent este presedintele si dispune ca ceilalti Membrii sa nu ia o decizie.